定作合同9篇
隨著人們法律意識的建立,合同出現在我們生活中的次數越來越多,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編整理的定作合同9篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
定作合同 篇1
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條
第二條 加工成品質量要求:。
。庸ざㄗ魑锲,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數量,質量:
。1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數量,質量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
。1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:
。▋r款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法:
。1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的'工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:
。1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結算方式及期限:
第十一條 其他:
。ㄈ纾1.根據國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任:
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的%或酬金總額的%違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的%違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行同期貸款利率的3倍向承攬方支付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸費用。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何可以直接向(定作方/承攬方)所在地人民法院起訴。
本合同自雙方簽字或蓋章后生效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。
定作方:(蓋章)
代表人:(蓋章)
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
定作合同 篇2
合同編號:____________
定作方:____________________________________
承攬方:____________________________________
簽訂地點:__________________________________
簽訂時間:____________年_______月_________日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目
規(guī)格型號
計量單位
數量
價款或酬金
交貨數量及交貨期限
單價
總金額
合計
合計人民幣金額(大寫)
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫。)
三、質量要求、技術標準
────────────────────────────────────
四、承攬方對質量負責的`條件及期限
────────────────────────────────────
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
────────────────────────────────────
六、驗收標準、方法和期限
────────────────────────────────────
七、包裝要求及費用負擔
────────────────────────────────────
八、交(提)貨方式及地點
────────────────────────────────────
九、交付定金預付款數額及時間
────────────────────────────────────
十、結算方式及期限
────────────────────────────────────
十一、違約責任
────────────────────────────────────
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
────────────────────────────────────
十三、解決合同糾紛的方式
────────────────────────────────────
十四、雙方協(xié)商的其它條款
────────────────────────────────────
定 作 方
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳 號:
郵政編碼:
承 攬 方
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳 號:
定作合同 篇3
定作人:(以下簡稱“甲方”)
承攬人:(以下簡稱“乙方”)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿基礎上,經過友好協(xié)商一致,就項目模型定作事宜達成如下條款,并共同遵守。
1.定作內容及時間
1.1甲方向乙方定作______房地產項目模型,由乙方根據甲方提供的圖紙、資料、照片承擔該模型深化設計和制作等工作。
1.2乙方工作內容包括:
1.2.1模型設計、制作;
1.2.2模型制作;
1.2.3運輸至甲方指定地點,并負責按甲方要求卸貨和安裝擺放;
1.2.4安裝、調試合格,并承擔售后服務;
1.2.5其他:__所有制作材料均由乙方提供。
1.3設計、制作要求:
1.3.1制作范圍:________________________________________________。
1.3.2模型比例:_________________________________________________。
1.3.3材質要求:_________________________________________________。
1.3.4驗收標準:_________________________________________________。
1.3.5其他:_________________________________________________。
1.4制作工期:乙方應于______年____月____日交貨至甲方指定地點,并安裝調試完畢。調試完畢并經甲方書面確認后,方視為交付。
2.合同金額、付款方式
2.1本合同金額為¥元整(即人民幣_______________圓整)。
2.2合同金額為固定總價,包括材料、人工、稅費、利潤以及乙方必須的加班費、專利費等一切相關費用。
2.3本合同采用以下第種付款方式:
(A)甲方驗收合格后支付至合同價款的95%,余款5%作為質量保證金,待質量保證期屆滿后無質量問題一次性支付(無息)。
(B)甲方按以下方式分期付款:
第一期:支付合同金額的%,即人民幣________元整,于本合同生效后____個工作日內支付;
第二期:支付至合同金額的_90_%,即人民幣________元整,于模型全部制作完畢,并經甲方驗收完畢交付甲方后_____個工作日內支付;
質量保證金:余款的10%作為質量保證金,待質量保證期屆滿后無質量問題一次性支付(無息)。
2.4甲方每次付款前乙方應當提供等額合法有效發(fā)票,付款至90%時提供全額合法有效發(fā)票。本合同支付形式為:_□轉賬_□支票__□其他
3.雙方權利義務
3.1甲方權利義務
3.1.1甲方應及時向乙方提供制作模型所需的圖紙、資料、照片,并派人進行施工聯(lián)系、技術交底,解釋模型制作過程中的有關技術問題。
3.1.2甲方應按本合同付款時間向乙方支付費用。甲方變更、修改、增加制作內容的,應當及時告知乙方。若確需增加內容,則相應延長制作工期、增加費用。
3.1.3甲方應當在收到乙方的工作成果后組織驗收。
3.1.4在模型制作過程中,如因甲方解除本合同,應及時通知乙方。
3.2乙方權利義務
3.2.1乙方應當親自履行本合同項下權利義務并對模型制作的全部工作負責。
3.2.2乙方應嚴格按照甲方提供的圖紙、資料、照片進行模型設計和制作。
3.2.3在承包此項模型制作工程時,乙方已清楚和明白合同文件內的所有條款、合同目的。乙方須確保一切施工是符合此項工程的設計,滿足質與量的要求、安全要求、工程進度。
3.2.4乙方承擔為期一年的保修期,自交貨至甲方指定地點并安裝調試完畢,經甲方書面確認之日起算。維護內容包括動態(tài)、燈光維修,或因參觀者損壞進行的維修。乙方應當在甲方通知的個小時內響應并維修完畢,否則甲方有權委托第三方代為維修,由此產生的維修費用由乙方承擔,同時,乙方還應當承擔與維修費等額的違約金。如甲方需要模型參展,乙方應派專人協(xié)助搬運及安裝、調試,甲方負責車輛運輸費。保修期期滿后,乙方仍應予維修,但可酌情收取材料成本費。
3.2.5乙方工作成果經甲方書面確認后,如因甲方原因要求修改,乙方要求增加費用的,乙方應提供明確的工程量清單,并與甲方有好協(xié)商。
4.違約責任
4.1甲方未按照本合同約定付款的,每逾期一天,應當承擔應付未付款項的萬分之二作為違約金。
4.2乙方未按照本合同1.3款提供模型的,如果甲方同意利用的,應當按質論價,但無論如何該等價格不得超過本合同固定總價。若甲方不同意利用的,則甲方有權拒收該不合格的模型,同時甲方有權解除合同,并要求乙方承擔本合同總價的30%的違約金;或者要求乙方在收到甲方通知后的24小時內取回模型,并應于收到該通知后的____日內重新提供合格模型,承擔本合同總價的10%的違約金,若第二次驗收仍不合格,甲方有權解除本合同并委托第三方代為制作模型,由此產生的費用由乙方承擔,且乙方應當承擔與該等費用等額的違約金。
4.3乙方未按照本合同約定的時間提供模型的,每逾期一天,應當支付本合同總價款千分之二的違約金。逾期超過7個日歷日的,甲方有權立即解除合同并要求乙方支付本合同總價的30%作為違約金。
4.4乙方未按照甲方提供的圖紙、資料、照片進行設計制作,導致甲方損失(包括但不限于甲方對購房者的賠償、補償、律師費、訴訟費等所有相關費用)的,乙方應予以賠償。
4.5乙方不得向任何第三方披露業(yè)務過程中知悉的甲方之商業(yè)秘密以及甲方提供的圖紙、資料、照片等其他材料,否則應當支付本合同總價款20%的違約金。本條及于乙方關聯(lián)公司及其員工。
4.6乙方確保其施工過程中采用的材料以及施工工序/過程不侵犯任何第三方知識產權和其他合法權利,若甲方因此遭受任何損失,包括但不限于罰款、對第三方的賠償、律師費等,乙方應當全額彌補甲方因此遭受的'損失。
4.7由于乙方的違約行為或者乙方的其他過錯同時造成工程延誤的,甲方可同時按照本合同關于逾期違約金的約定向乙方求償。
4.8乙方不得將本合同項下權利義務全部或者部分轉讓給任何第三方,否則甲方有權解除合同并要求乙方承擔本合同結算價款30%作為違約金。
4.9甲方有權從應付未付款項中隨時扣除乙方應當承擔的違約金。
4.10如果本合同所明確約定的違約金和乙方的其他責任仍然無法彌補甲方為此遭受的全部損失的,甲方有權要求乙方賠償其為此遭受的全部損失。
5.權利歸屬
本合同項下乙方交付的工作成果及其相關圖紙等材料的知識產權歸甲方所有。未經甲方書面許可,乙方不得在本合同目的之外使用或向任何第三方披露該等工作成果及其相關圖紙等材料,否則甲方有權解除本合同并要求乙方支付本合同價款的30%作為違約金。
6.爭議解決方式:
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應當友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意將爭議提交甲方住所地有管轄權的人民法院解決。
7.合同附則
6.1未盡事宜,雙方可以協(xié)商一致簽訂補充合同,作為本合同的有效修改和/或補充。
6.2本合同一式____份,甲方執(zhí)____份,乙方執(zhí)____份,具有相同效力。
6.3本合同共有附件____份,分別為_______________________________。合同附件為本合同不可分割的組成部分。
6.4本合同保密條款和爭議解決條款不因合同解除或終止而失效。
6.5本合同自雙方簽字、并蓋章之日起生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
公司地址: 公司地址:
郵政編碼: 郵政編碼:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行帳號: 銀行帳號:
定作合同 篇4
合同編號:____________
定作人:______________ 簽訂地點:_____________
承攬人:______________ 簽訂時間:_____________
第一條 定作物(注:空格如不夠用,可以另接)
定作物名稱
規(guī)格型號
計量單位
數量
報酬
單價
總價
合計人民幣金額(大寫):
¥:
第二條 承攬人提供的材料(注:空格如不夠用,可以另接)
材料名稱
商標
規(guī)格型號
生產廠家
計量單位
數量
質量
材料費
單價
總價
合計人民幣金額(大寫):
。ぃ
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限:___________________
第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求:___________________
第五條 承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第六條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的`主要工作;可以交由第三人完成的工作是:____________
第七條 定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:__________________
第八條 定作物的技術標準、質量要求:____________________
第九條 定作物的包裝要求及費用負擔:____________________
第十條 定作物的交付方式、期限及地點:___________________________
第十一條 定作物的驗收標準、方法、期限及地點:___________________
第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:___________________
第十三條 定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)_____________元。
第十四條 結算方式及期限:___________________________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
。ǘ______________________________
第十七條 定作人違約責任:________________
承攬人違約責任:__________________________
第十八條 合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決;協(xié)商或調解不成的,按下列第______種方式解決。(只能選擇一種)
。ㄒ唬┨峤籣___________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向____________人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項:__________________
定 作 人
定作人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 帳號:
稅號: 郵政編碼:
定作合同 篇5
合同編號:__________________
定作人:_____________________________
承攬人:_____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī),遵循公平和誠實信用的原則,定作人和承攬人經協(xié)商達成如下協(xié)議:
第一條 定作物、數量、規(guī)格及報酬
定作物名稱規(guī)格/型號質量要求/ 技術標準計量 單位數量交貨時間報酬 定作報酬計價方式:__________________________________________。 合計(大寫):________________________________元人民幣。
第二條 定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣,余款支付方式: 。
第三條 定作人提供的材料 材料名稱規(guī)格/型號質量標準計量 單位數量提供時間 承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗,并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的,視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條 定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求,作為合同附件。未經定作人書面同意,承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。
承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在收到后3日內向定作人提出書面異議。
第五條 定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監(jiān)督和檢查,并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作,費用由承攬人承擔。
第六條 未經定作人書面同意,承攬人不得將定作物交由第三人完成,否則承攬人有權解除合同。
第七條 承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。 定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調試的,承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。
第八條 定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為: 。
第九條 承攬人對定作物的`質量承擔保修責任,保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內,定作人按合同總價的___%預留質量保修金,保修期滿無質量問題的予以退還。
定作物在保修期內出現質量問題的,承攬人應及時予以維修、重作,并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的,定作人有權自行維修,費用直接從預留的質量保修金中抵扣,不足部分定作人有權繼續(xù)向承攬人追償。
第十條 違約責任:
1. 承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的,是定作人違約。
2. 因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等),承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。
3. 承攬人完成的定作物質量、數量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準,定作人有權要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金,不足彌補定作人損失的,承攬人應繼續(xù)賠償。
第十一條 本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條 本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條 補充條款_______________________________________
定作人:___________________________
承攬人:___________________________
住所地:___________________________
住所地:___________________________
電話:_______________
電話:_________________
委托代理人:________________
委托代理人:________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
定作合同 篇6
定作人(甲方):____________________________________________
承攬人(乙方):____________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產品質量法》以及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上,達成如下協(xié)議:
第一條 品名、數量、價款
一、產品名稱:______________________;型號:_______________;
櫥柜產地:______________________;總價款:___________元。
二、甲方定制的櫥柜及配套產品的數量單價詳見附件一《核價清單》,其設計圖紙詳見附件二《設計圖紙》。
第二條 質量標準
按以下第________種方式執(zhí)行:
一、執(zhí)行現行國家標準。
二、________________________________________________。
第三條 支付方式
本合同價款按以下第________種方式支付:
一、甲方于________年______月______日前向乙方支付全部價款。
二、____________________________________________________。
第四條 交付與安裝
一、本合同所訂櫥柜按以下第________種方式交付:
1.乙方應于________年______月______日將櫥柜柜體送到甲方指定地點。運費__________元由__________方承擔;
2.甲方于________年______月______日至__________________________________________________________自提。
二、乙方應在櫥柜柜體交貨后__________日內完成柜體的安裝;櫥柜柜體安裝完畢后應在__________日內進行臺面安裝;自本合同約定交貨之日起至安裝完工,期間不得超過__________日。
第五條 驗收
一、甲方應于櫥柜安裝完畢后__________日內會同乙方人員對所安裝的櫥柜進行驗收。
二、有質量異議的,雙方同意委托____________________________________進行鑒定。
第六條 雙方的權利與義務
一、甲方廚房應具備如下安裝條件(可附頁):__________________________________________。
二、甲方應于櫥柜安裝前提供廚房的水電氣安裝線路圖,并在墻上將墻內的暗線、暗管標示清楚。
三、甲方自購的與櫥柜安裝有關的廚房設備及功能件應在安裝之前全部到場,以便乙方開展定位、挖孔等工作。
四、乙方提供廚房設備及功能件的,由乙方負責安裝至圖紙標示位置,但其電、氣、水的接通由甲方負責。
五、櫥柜安裝驗收通過后,乙方應向甲方提供發(fā)票、產品質量合格證明、使用說明和保修卡等資料。
六、本櫥柜產品保修期__________年,至驗收合格通過之日起計算。
第七條 違約責任
一、甲方逾期付款的,每逾期一日,按照逾期價款部分的__________%向對方支付違約金。
二、乙方逾期完工的,每逾期一日,按照本合同總價款的__________%向對方支付違約金。
三、櫥柜產品質量不符合本合同約定,乙方應當無償返工或更換,因返工或更換造成逾期完工的`,乙方應承擔違約責任。經乙方返工或更換后,仍未達到約定的質量標準的,甲方有權解除合同,并要求乙方承擔相應的賠償責任。
四、因甲方原因造成乙方延期交貨、安裝的,交貨、安裝完工日順延,由此造成乙方損失的,甲方應當賠償。
五、乙方提供的門板或臺面材料、廚房設備或功能件,發(fā)生缺貨情況的,乙方應及時通知甲方,甲方有權重新選擇,乙方應以甲方重新選擇部分價款的__________%作補償。其中門板或臺面材料缺貨,致使甲方無法實現合同目的,甲方有權解除合同,并要求乙方承擔相應的賠償責任。
六、___________________________________________________________________________________________________________。
第八條 其他約定_______________________________________________________________________________________________。
第九條 爭議解決
雙方發(fā)生爭議的,可協(xié)商解決,或向有關部門申請調解;也可提請上海仲裁委員會仲裁(不愿意仲裁而選擇向法院提起訴訟的,請雙方在簽署合同時將此仲裁條款劃去)。
第十條 本合同一式__________份,甲、乙雙方各執(zhí)__________份,經雙方簽字或蓋章后生效。
定作人(甲方):_____________ 承攬人(乙方):_____________
住所:_______________________ 住所:_______________________
聯(lián)系電話:___________________ 聯(lián)系電話:___________________
法定代表人:_________________ 法定代表人:_________________
委托代理:___________________ 委托代理人:_________________
開戶銀行:___________________ 開戶銀行:___________________
賬號:_______________________ 賬號:_______________________
郵政編碼:___________________ 郵政編碼:___________________
簽訂地點:___________________ 簽訂地點:___________________
簽訂時間:___________________ 簽訂時間:___________________
定作合同 篇7
加工定作合同
定作方: 有限公司 (以下簡稱甲方) 簽訂地點:承攬方: 有限公司 (以下簡稱乙方) 簽訂時間:
鑒于甲方玻璃廠因生產需要定作合同產品(見下表),乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求,為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產,雙方就本合同加工定作相關事宜達成一致,特訂立本合同。
一、 項目名稱、工藝要求、單價、數量、金額
注:以上價格已包含原材料費用、加工制作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用,除此之外,甲方對乙方再無其他支付義務。
二、 質量及技術要求
甲方提供定作加工圖紙(見附件一),乙方提供原材料并嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規(guī)格型號進行加工制作,在加工期間或交貨后,如甲方對加工要求有變更的,乙方應在接到甲方通知后,及時予以更改制作。
三、 合同期限及交貨地點
乙方應在合同簽訂后 10 天內完成合同產品的加工制作并送貨至甲方工廠。
四、 交付方式
運輸方式及包裝方式由乙方自定,但需保證合同產品按合同約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前,合同產品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。
五、 驗收標準
甲方按圖紙要求及本合同約定進行驗收,驗收完畢后,應由雙方指定人員簽字確認。若乙方提供產品無法通過甲方驗收的,乙方應及時按甲方的整改要求予以免費整改,
直至符合甲方要求為止。
六、 付款方式
合同簽訂后,甲方以轉賬的方式支付合同總金額40%作為定金,乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經甲方驗收合格后一周內付清全款。付款前,乙方須提供等額有效的稅率為17%的增值稅專用發(fā)票,否則甲方有權拒絕付款。
七、 違約責任
1、甲方無正當理由延遲付款的`,每延遲一日,應向乙方承擔延遲部分3‰的違約金,延遲超過15日的,乙方有權終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。 2、乙方因自身原因延期交貨的,每延遲一日,應向甲方承擔合同總金額3‰的違約金,延遲超過15日的,甲方有權終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。 3、乙方應保證合同產品的質量、材質、尺寸、顏色等符合國家或行業(yè)相關標準及甲方要求,以上標準不一致的,以最高標準為準。經甲方驗收,合同產品不符合甲方要求的,甲方有權要求退貨,乙方應退還全部已付合同價款,并承擔合同價款30%的違約金。
八、 爭議解決
甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,應協(xié)商解決,如協(xié)商無法解決的,應向甲方所在地人民法院起訴。 九、 其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權利義務履行完畢時終止。 2、本合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方: 委托代理人: 委托代理人: 賬 號: 賬 號: 日 期: 日 期:
定作合同 篇8
定作人:_____________________________
承攬人:_____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī),遵循公平和誠實信用的原則,定作人和承攬人經協(xié)商達成如下協(xié)議:
第一條定作物、數量、規(guī)格及報酬
定作物名稱規(guī)格/型號質量要求/
技術標準計量
單位數量交貨時間報酬
定作報酬計價方式:__________________________________________。
合計(大寫):________________________________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣,余款支付方式:。
第三條定作人提供的材料
材料名稱規(guī)格/型號質量標準計量
單位數量提供時間
承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗,并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的,視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求,作為合同附件。未經定作人書面同意,承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。
承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在收到后3日內向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監(jiān)督和檢查,并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作,費用由承攬人承擔。
第六條未經定作人書面同意,承攬人不得將定作物交由第三人完成,否則承攬人有權解除合同。
第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。
定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調試的,承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為:
第九條承攬人對定作物的質量承擔保修責任,保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內,定作人按合同總價的___%預留質量保修金,保修期滿無質量問題的予以退還。
定作物在保修期內出現質量問題的,承攬人應及時予以維修、重作,并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的.經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的,定作人有權自行維修,費用直接從預留的質量保修金中抵扣,不足部分定作人有權繼續(xù)向承攬人追償。
第十條違約責任:
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的,是定作人違約。
2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等),承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。
3.承攬人完成的定作物質量、數量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準,定作人有權要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金,不足彌補定作人損失的,承攬人應繼續(xù)賠償。
第十一條本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條補充條款________________________________________________________________________________________________
定作人:___________________________承攬人:___________________________
住所地:___________________________住所地:___________________________
電話:_______________電話:_________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
定作合同 篇9
承攬方(全稱): _______
定作方(全稱):______
合同編號: _____
簽訂地點: _____
承攬方和定作方經雙方友好協(xié)商,現簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數量、價格、交提貨日期: 品_ 名 規(guī)格 單位 數量 單價 金額 分期交(收)貨數量 備注____月____月____月____月____月 總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分_______ 定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質量標準:
1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法: 定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關的托運手續(xù),運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出,并且取得對方同意。 委托承運人運輸的,以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求:定作方應于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限:
1、 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的`定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任(1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。(2)中途解除合同的,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
(3) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
。4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,
。5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責任
(1)違反本合同
第一條和第十一條規(guī)定的數量而少交的,承攬方應照數補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
。3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權拒收。
。4)因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式 本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向____市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。
十一、因生產特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數量上有177;10%的浮動,在交付時間上有177;__天的浮動。
十二、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。 183;服裝加工合同 183;鋼筋加工合同 183;加工貿易合同 183;進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項: ________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章): __________定作方 (蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:_____
電話:________ 電話:_______
地址:________ 地址:_______
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:________ 帳號:_______
日期:________年____月____日
【定作合同】相關文章:
定作的合同12-27
櫥柜定作合同12-17
模型定作合同02-09
模型定作合同通用03-08
承攬定作項目合同06-14
定作合同書12-02
定作買賣合同05-21
定作合同6篇07-11
定作合同六篇07-31
定作合同10篇08-02