建設工程施工合同精選15篇
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編幫大家整理的建設工程施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
建設工程施工合同1
委托方： (簡稱甲方) 施工方： (簡稱乙方)
新建住房工程，經雙方協商決定由乙方施工，根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建設安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結合本工程的情況。為了明確工程項目的雙方責任，確保施工項目能保質保量完成的原則，經協商簽定本合同。
一、工程地點：
通州區(qū)四安鎮(zhèn)庵東村。
二、工程概況：
新建別墅一棟、場地、圍墻、下水坡;新建平房一棟、場地、圍墻、下水坡以及車庫。該工程包括主體施工(不含水電施工)、木工制模、內外粉刷、屋面制作等(具體按圖施工或按甲方指揮施工)。
三、工程承包及付款方式：
包清工(自帶一系列施工工具，甲方該不提供。因甲方的.條件因素導致不能提供伙食，自開伙食)別墅 元/平方米(場地、下水坡不作平方計算，樓梯間按兩層算。);圍墻元/米(包括門墩);車庫元/平方米;一層平房 元/平方米(場地、下水坡不作平方計算);圍墻元/米(包括門墩);車庫/平方米。開工后一個星期付 ﹪工程款;主體結束后付 ﹪工程款;工程驗收竣工后付 ﹪工程款;年前付 ﹪工程款;余款 作為質保金，一年后支付(應保證無任何質量問題，如有質量問題及時解決)。
四、工程工期：
經雙方協商本工程共天(雨天順延)，從20xx年 月 日開工; 月 日竣工。(不得拖延，拖延一天扣除工程款二百元)。
五、工程雙方責任：
1、甲方責任：提供施工圖紙一份或口頭交涉，提供水電，材料及時到場，按時支付工程款，做好監(jiān)督工作。
2、乙方責任：做好施工組織管理、精心施工、保質保量、按時完工、做到材料的合理使用、工完料凈(如發(fā)現乙方浪費材料，甲方有權對乙方進行罰款處理，乙方必須無條件服從)。
六、安全工作：
甲方一次性支付給乙方安全費用 元，若發(fā)生安全問題與甲方無關。乙方必須給施工人員做好安全保險，并且每天做好施工安全防范措施以及宣傳工作，確保施工安全。
七、工程質量要求：
磚砌要求滿縫墻橫平豎直，混凝土不允許出現蜂窩和露筋現象(達到應有的保護層)，門窗洞過梁應在同一條水平線上，磚砌墻體垂直度(三米)允許誤差八毫米，平整度(三米)允許誤差八毫米，粉刷按規(guī)范施工，樓層水平允許誤差一公分，衛(wèi)生間止水帶必須做到無任何滲漏，內外粉刷必須做到無滲水現象，刮糙分兩天完成，內外墻地磚粘貼按《國家室內裝修驗收規(guī)范》標準施工。
八、其他事項：
1、本合同執(zhí)行中若發(fā)生爭議，雙方應通過協商解決。如協商無效，可根據國家的有關法律提交仲裁機構解決。
2、本合同未盡事項，經雙方協商解決。
九、合同效力：
本合同一式 份，其中甲方 份，乙方 份。均有同等效力。經雙方簽字生效至工程竣工驗收和結清工程款后失效。
甲方(簽字)：
乙方(簽字)：
年 月 日
建設工程施工合同2
摘要：本文論述了建設工程施工合同中對工程造價有重要影響的內容和要點，對不同的計價方式進行分析，并就工程合同的訂立提出一些認識。
關鍵詞：施工合同；計量；計價；工程造價
一、建設工程施工合同對工程造價的影響和意義
建設工程施工合同是承包人進行工程建設，發(fā)包人支付價款的合同，是一種雙務、有償合同，當事人雙方在合同中都有各自的權利、義務、在享有權利的同時必須履行義務。合同應當采用書面形式訂立。施工合同貫穿了工程建設的整個領域，為工程造價確定與控制提供依據。工程建設活動的結果，在實物形態(tài)上表現為建筑物，在經濟活動中表現為工程造價。相對實物形態(tài)的建筑物而言，工程造價是無形的，其結果的確定和控制較為抽象，難度大。要合理確定的有效控制工程造價，就必須嚴格依據合同的約定。所有工程計量和計價的方法、依據以及其要求、處理的程序都應在合同中明確。
二、影響工程造價的合同核心要素，計量計價方式取選分析
建設工程中簽定施工合同的最核心問題是合同價款的確定，對工程造價起決定性作用。簽約合同價因采用不同的計價方法，會產生重大的價款差額。目前，合同計價方法主要有：總價合同、單價合同、成本加酬金合同。建筑工程施工合同采用何種計價方式取決于工程性質和實際情況，為能說明問題，對這三種計價方式的特點和應用，下面作幾點淺薄分析。
總價合同一般指固定總價合同，由于易于進行工程造價的管理和控制，易于支付工程款和辦理竣工結算的特點，受到發(fā)包人的`青睞，特別是外資企業(yè)主更是普遍采用這類合同，但由于量與價的風險主要主要由承包人承擔，往往易引起眾多糾紛。因此，此類合同計價方法適用于工程量不大且能精確計算、工期較短、技術不太復雜、風險不大、設計圖紙準確、詳細的項目。
單價合同通常指固定單價合同，亦稱工程量清單合同，是目前最主要的一種計價方法，單價合同適用的范圍較為廣泛，其風險分配較為合理，并且能夠鼓勵承包人通過提高工效、管理水平等手段從節(jié)約成本中提高利潤。單價合同的關鍵在于雙方對單價和工程的計算和確認，其一般原則是“量變價不變”。自20xx年7月1日《建設工程工程量清單計價規(guī)范》GB50500-20xx實施后明確規(guī)定：“使用國有資金投資或國有資金投資為主的建設工程發(fā)承包，必須采用工程量清單計價�！惫誓壳皣匈Y金投資的工程項目在招標時一般都按工程量清單計價，但有些招標人仍喜歡用總價合同的模式，又礙于不能違反工程清單計價方式，于是在招標文件附帶的施工合同上埋下伏筆，企圖轉移發(fā)包人的風險和責任。筆者曾洽談過一工程施工合同，在該工程招標文件的正文已明確工程按工程量清單計價的方式，一切看起來很正常。但在招標文件的附件合同中關于工程量和工程量偏差條款卻另作約定，具體描述是這樣的：“承包人在招標疑問收集期間未對工程量。
建設工程施工合同3
施工合同即建筑安裝工程承包合同，是發(fā)包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程，明確相互權利、義務關系的合同。
發(fā)包人(全稱)：__________________
承包人(全稱)：__________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
工程立項批準文號：
資金
二、工程承包范圍:
三、合同工期：開工日期 竣工日期
四、工程質量標準:質量標準的評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定為合格工程標準為依據, 承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發(fā)包人認可后執(zhí)行。
五、合同價款
金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)
￥：_____________________________元
六、組成本合同的文件包括：
1、本合同專用條款
2. 標準、規(guī)范及有關技術文件
3、圖紙
4、工程量清單
5、工程報價單或預算書,雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成.
七.發(fā)包人向承包人提供圖紙日期和套數：6套.發(fā)包人應按專用條款約定的日期和套數， 向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛档�，發(fā)包人應代為復制，復制費用由承包人承擔。承包人應在施工現場保留一套完整圖紙， 供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。
監(jiān)理單位委派的工程師
姓名：_______________職務：________________發(fā)包人委托的職權：__________________
需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權：______________________________________________
發(fā)包人派駐的工程師
姓名：________________職務：________________________
職權：_________________________________________________________________________
承包方項目負責人: 承包人委托的職權:
項目經理:
八.雙方約定現場工程師工作職權:
工程師代表在工程師授權范圍內向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件，與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發(fā)出指令有失誤時，工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外，發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發(fā)出任何指令。
工程師的指令、 通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發(fā)出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認的， 承包人應于工程師發(fā)出口頭指令后7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內不予答復的，視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包人應予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔，延誤的工期相應順延。項目經理按發(fā)包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯系時，項目經理應當采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內向工程師關交報告。責任在發(fā)包人或第三人，由發(fā)包人承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。
九.發(fā)包方的工作:
1.在開工前7日內將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點，保證施工期間的'需要;開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，約定的施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通;
2.向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責;
辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)等的申請批準手續(xù)(證明承包人自身資質的證件除外)在開工前7日內完成;
3.確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗在開工前7日內完成;
4.組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底在開工前7日內完成;
5.協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物(包括文物保護建筑)、古樹
建設工程施工合同4
第一章詞語涵義及合同文件
第一條詞語涵義
《電力建設工程施工合同》文本，由《電力建設工程施工合同條件》（以下簡稱《合同條件》）和《電力建設工程施工合同協議條款》（以下簡稱《協議條款》），組成，其用詞用語除《協議條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：
一、發(fā)包方（簡稱甲方）：《協議條款》約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
二、甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在《協議條款》中指定的代表。
三、承包方（簡稱乙方）：《協議條款》約定的、具有《電力施工企業(yè)資質管理辦法》規(guī)定的工程承包主體資格并被發(fā)包方接受的當事人。
四、乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在《協議條款》中指定的代表人。
五、社會監(jiān)理：受甲方委托、具備《電力工程建設監(jiān)理單位資質管理辦法》規(guī)定資格的工程監(jiān)理單位或人員對工程進行的監(jiān)理。
六、總監(jiān)理工程師：工程監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。
七、設計單位：甲方委托的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規(guī)定的相應資質等級的設計單位。
八、工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部門授權的建設工程造價管理機構。
九、工程質量監(jiān)督部門：電力工業(yè)部、電業(yè)管理局、�。ㄖ陛犑�、自治區(qū)）電力局或其根據《電力基本建設工程質量監(jiān)督暫行規(guī)定》設置的電力建設工程質量監(jiān)督機構。
十、工程：《協議條款》約定具體內容的電力建設永久工程。
十一、合同價款：以現行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格，通過招標投標或甲乙雙方協商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總額。
十二、經濟支出：在施工中發(fā)出，經甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。
十三、費用：甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。
十四、工期：甲方雙方參照電力建設工程項目工期定額等規(guī)定，在《協議條款》中約定的合同工期。
十五、開工日期：《協議條款》約定的工程開工日期。
十六、竣工日期：《協議條款》約定的工程竣工日期。
十七、圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。
十八、施工現場：經甲方同意、“施工組織設計”或“施工方案”所確定的用以施工的場地。
十九、書面形式：根據合同發(fā)生的手寫、打字、復印、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。
二十、不可抗力：因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及《協議條款》約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程及履約造成損害的自然災害。
二十一、賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。
二十二、質量缺陷：工程不符合國家或行業(yè)現行的有關技術標準、設計文件及合同對質量的要求。
二十三、協議條款：結合具體工程，甲乙雙方協商后依法簽訂的書面協議。
第二條合同文件及解釋順序
一、合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
１．《協議條款》；
�。玻逗贤瑮l件》；
�。常⑸獭⒆兏让鞔_雙方合同權利義務的紀要、協議等文書；
�。矗袠顺邪こ痰闹袠送ㄖ獣⑼稑藭驼袠宋募�；
�。担こ塘壳鍐位虼_定工程造價的工程預算書和圖紙；
�。叮畼藴省⒁�(guī)范和其它有關技術資料、技術要求；
７．構成合同一部分的其它文件。
二、當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決（實行社會監(jiān)理的，可先由總監(jiān)理工程師作出解釋）；雙方意見仍不能一致的，按第３０條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律
一、合同文件使用漢語普通話書寫，雙方可根據需要商定使用少數民族語言譯本，對合同文件的解釋、說明則使用漢語普通話。
二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)，以及電力工業(yè)部規(guī)章和約定的其它行業(yè)規(guī)章、工程所在地地方法規(guī)。
三、施工應當使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。國家、電力行業(yè)沒有相應的標準、規(guī)范時，可約定使用其它行業(yè)的或工程所在地地方的標準、規(guī)范。甲方應按《協議條款》約定的時間和份數向乙方提供約定的標準、規(guī)范。
四、國內沒有相應的標準、規(guī)范時，乙方按《協議條款》約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表批準后執(zhí)行；甲方要求使用國外
標準、規(guī)范，應報請電力行業(yè)主管部門批準并負責按約定提供中文譯本。
五、購買、翻譯和制定標準、規(guī)范及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。
第四條圖紙
一、甲方在開工日期之前按《協議條款》約定的日期和份數（包括竣工圖和現場存放的份數），向乙方提供完整的施工圖紙，并保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，乙方按《協議條款》要求做好圖紙保密工作。
二、甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款，并保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。
三、甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方采取相應的措施保密，由甲方承擔費用。
四、乙方要求增加圖紙份數，甲方應按《協議條款》約定的時間予以復制、交付，費用由乙方承擔。
五、乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應在５天內將所需圖紙或指示的內容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后２天內未答復，按第七條第二款約定處理。
六、乙方發(fā)現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。應及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔責任，并給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。
第二章雙方一般責任
第五條甲方代表
一、甲方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
�。保追酱砜晌捎嘘P具體管理人員承擔其部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前３天通知乙方。
�。玻追酱淼闹噶�、通知、意見、批準、答復等均由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在２４小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后４８小時內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后２天內不予答復，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后２４小時內提出書面申告，甲方代表在乙方申告后２４小時內作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤所發(fā)生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
�。常追酱戆春贤s定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復等，并如約履行約其它約定的義務，否則乙方在約定時間后２４小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后４８小時內仍未予以答復，即視為其確認、同意、批準，應由甲方承擔由此發(fā)生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。
二、實行社會監(jiān)理的工程，甲方應將總監(jiān)理工程師行使權利、履行義務的范圍通知乙方�？偙O(jiān)理工程師按約定在委托授權范圍內執(zhí)行職務。
三、甲方代表和總監(jiān)理工程師易人，甲方應提前７天通知乙方。后任繼續(xù)承擔前任應負的責任（合同文件約定的義務及其職權內的承諾）。
第六條乙方代表
一、乙方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
�。保曳降囊�、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
２．乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”（或施工方案）、依據合同發(fā)出指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，并在采取措施后２４小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的支出，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。
二、乙方代表易人，應提前７天通知甲方，后任繼續(xù)承擔前任應負的責任（合同文件約定的義務及其職權內的承諾）。
第七條甲方工作
一、甲方按照《建設工程施工現場管理規(guī)定》和《協議條款》約定的時間、要求，完成以下工作：
�。保k理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題。
�。玻畬⑹┕に杷㈦姟㈦娪嵕�路從施工現場外部接至《協議條款》約定地點，并保證施工期間的需要。
�。常_通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及《協議條款》約定的施工現場內的主要交通干道并予以保養(yǎng)，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
�。矗蛞曳教峁┦┕龅氐墓こ痰刭|和地下管網線路資料，保證數據真實準確。
５．辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路專用線的申報批準等手續(xù)，與有關方面締結工程交跨鐵路、公路、
通訊線路需要的協議。
�。叮畬⑺疁庶c與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。
７．組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底，對于需要審定施工圖預算的應及時予以審定。
�。福畢f調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護，并承擔有關費用。
�。梗凑蘸贤啊笆┕ぞC合進度計劃”確定的時間為承包安裝工程的乙方提供施工現場，保證現場及建筑物、構筑物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。
�。保埃畢f調施工現場上的各施工企業(yè)相互交叉作業(yè)關系，及時處理有關問題。
二、甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。
三、甲方將上述某項工作委托乙方完成，應承擔所發(fā)生的經濟支出并給付乙方相應的費用。
第八條乙方工作
一、乙方按照《建設工程施工現場管理規(guī)定》和《協議條款》約定的范圍、時間、要求，完成以下工作：
�。保谄湓O計資格證書允許的范圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經甲方代表批準后使用。
�。玻醇s定向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關統計報表。
�。常垂こ绦枰O置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi)，并做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任。
�。矗础秴f議條款》約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發(fā)生的費用由甲方承擔。
�。担扇∮行Т胧⿲嵤┑胤秸陀嘘P部門對施工現場交通和環(huán)境保護的管理規(guī)定。因技術、經濟條件限制，對環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內的，應由甲方會同乙方事先報請當地政府有關部門批準。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。
�。叮芽⒐すこ淘诮桓都追街�，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《協議條款》約定負責保護工作，保護不善發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經濟支出，在《協議條款》中約定。甲方提前使用或擅自動用后發(fā)生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。
�。罚春贤囊笞龊檬┕がF場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
�。福Ｗo施工現場清潔。交工前清理現場達到合同文件的要求，承擔因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款，合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
二、乙方未按合同約定履行上述義務。承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因此遭受的經濟損失。
第三章施工組織設計和工期
第九條進度計劃
一、甲方在締結合同后３天內向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織設計大綱及“供應材料、設備計劃”、“提供土建工程計劃”等資料，乙方據以按電力建設工程施工技術管理的有關規(guī)定和《協議條款》的約定編制“施工組織設計”（或施工方案）、“施工綜合進度計劃”，在開工前如約提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料，按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設計”（或施工方案）和“施工綜合進度計劃”，按第八條第二款處理。
二、甲方代表對于乙方提交的“施工組織設計”（或施工方案）和“施工綜合進度計劃”同意與否，應在《協議條款》約定的期限內予以答復，逾期未復，可視為已經同意。經甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”為合同文件，應共同遵循。
三、乙方應按甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”組織施工，接受甲方代表的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要求提出改進措施，提交甲方代表批準后執(zhí)行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲方代表審核批準后實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。
第十條延期開工
一、乙方應按《協議條款》約定和“施工綜合進度計劃”確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期５天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后３天內作出答復，逾期未答復則視為已同意乙方的延期開工要求。
二、乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意，竣工日期不予順延。
三、乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。
第十一條暫停施工
一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求后２４小時內應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表的處理意見后向其提出復工要求，經批準后繼續(xù)施工。
二、甲方代表未在約定時間內提出處理意見，或在乙方提出復工要求后２４小時內未予答復，乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定處理。
三、暫停施工出于非乙方原因，由甲方承擔
經濟支出，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第十二條工期延誤
一、對以下情況造成竣工日期推遲的'延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
�。保こ塘孔兓蛟O計變更；
２．一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過８小時；
３．合同中約定的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
二、乙方在以上情況發(fā)生后５天內，就延誤的內容和因此發(fā)生的費用向甲方代表提出報告，甲方代表在乙方提出報告３天內予以批準或提出修改意見，逾期未予答復，即視為甲方代表對此報告予以批準。
第十三條工期提前
一、施工中需要提前竣工，雙方協商一致后簽訂“提前竣工協議”，合同竣工日期何以提前�！疤崆翱⒐f議”應包括以下主要內容：
１．提前的時間；
�。玻曳讲扇〉内s工措施；
�。常追綖橼s工提供的條件；
�。矗s工措施的經濟支出和承擔；
�。担崆翱⒐な找娴姆窒怼�
二、乙方按“提前竣工協議”修訂施工進度計劃，提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后５天內給予批復，逾期未批復則視為其已批準。
第四章質量與驗收
第十四條檢查和返工
一、乙方按相應的電力建設施工及驗收技術規(guī)范、約定采用的標準、設計的要求和甲方代表依據合同發(fā)出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經濟支出，由甲方承擔，工期相應順延。
二、以上檢查合格后，又發(fā)現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。
三、以上檢查檢驗應執(zhí)行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規(guī)定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除非經檢查檢驗為質量不合格，因此發(fā)生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。
第十五條質量等級評定
一、工程質量應達到約定的工程施工質量檢驗及評定標準規(guī)定的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優(yōu)良標準，應支付由此增加的經濟支出，對工期有影響的應給予相應順延。
二、工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經發(fā)現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。
三、由于設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質量條件，乙方予以返工、修改的經濟支出由甲方承擔，工期相應順延。乙方無力予以修改的，經甲方代表認可，該部分可不在評定質量等級之列。
四、雙方對工程質量有爭議，可按第３０條約定處理。
第十六條隱蔽工程和中間驗收
一、需要進行中間驗收的工程或部位，在《協議條款》中約定其名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件。
二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗收４８小時前通知甲方代表驗收，并準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改后重新驗收。
三、工程質量符合規(guī)范要求，驗收２４小時后，甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方代表已經批準，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
第十七條分部試運
一、工程具備分部試運條件，應按電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定進行分部試運。除約定由設備制造、供貨單位自行調試的以外，分部試運由乙方負責，編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交方案后７日內予以批準或提出修改意見，逾期未批復即視為經甲方代表批準。
二、乙方在分部試運的４８小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參加分部試運可書面委托他人全權代表，非發(fā)生第３７條約定的情況不得推遲。
三、分部試運的調整試驗記錄，由乙方及調試單位作出，甲方代表在記錄上簽字，作為質量驗收和整套啟動的依據。
四、由于乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運后２４小時內提出修改意見，由乙方按其意見修改后重新試運。
五、甲方代表未參加分部試運且未委托他人代理，或參加試運未在約定時間內提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結束２４小時后試運記錄自行生效，甲方應予承認，乙方可繼續(xù)施工并可據以辦理有關手續(xù)。
六、經分部試運合格的設備和系統，由于生產或試運需要繼續(xù)運轉，可交由甲方負責保管和運行維護。
七、分部試運費用除已包括在合同價款之內或《協議條款》另有約定的，均由甲方承擔。
八、由于設計、設備制造、操作不當等非乙方原因造成試運達不到驗收要求，由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發(fā)生
的費用及重新購置材料、設備價款和運費等，均由甲方給付后與責任方結算，延誤的工期予以相應順延。
第十八條驗收和重新檢驗
一、單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收，由乙方在驗收４８小時前提交“驗收通知”，通知甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。
二、甲方代表不能按時參加驗收可書面委托他人代理，或在驗收２４小時前向乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應承認其驗收記錄有效。
三、無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢查后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發(fā)生的經濟支出，賠償乙方損失并相應順延工期。檢查不合格，乙方承擔發(fā)生的費用，工期也予順延。
第五章合同價款與支付
第十九條合同價款及調整
一、甲乙雙方在簽訂《協議條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函，保證依法履約付款，待保修期滿后退還。
二、合同價款在《協議條款》中予以約定，按《建設工程價款結算辦法》和《關于基本建設工程實行竣工結算的具體規(guī)定》結算付款，任何一方不得擅自改變，發(fā)生下列情況之一的可作調整。
１．甲方代表確認的工程量增加或經甲方代表批準、乙方代表同意的工程削減。
�。玻追酱泶_認的設計變更或工程洽商。
３．工程造價管理部門公布的價格調整。
�。矗贤s定的其它增減或調整。
三、合同價款或調整的范圍，在《協議條款》中約定。
四、乙方在第十九條第二款約定的情況發(fā)生后１０天內，按第二十六條第一款約定或依據工程造價管理部門的價格調整文件計算價款調整金額，并將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后５天內予以批準并通知經銀行和乙方，或提出修改意見及理由，逾期未答復則視為甲方代表予以批準，應據以結算付款。
第二十條工程款預付
一、甲方按《協議條款》約定的時間和數額，向乙方預付工程款，開工后按約定的時間和比例逐次扣回。
二、甲方未按第二十條第一款付款，乙方在約定給付日期７天后向甲方代表提交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知后仍未按要求給付，乙方可在提交通知后暫停止施工，按第七條第二款約定處理，并由甲方付給應付款從應付之日起的滯納金。
第二十一條工程量的核實確認
一、乙方按《協議條款》約定的時間，向甲方代表提交“已完工程量報告”申請確認。甲方代表在乙方提交報告后３天內按設計圖紙對已完工程量進行核實確認（簡稱計量），逾期未予以計量，即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經確認，亦作為工程款支付的依據。
二、甲方在進行計量２４小時前通知乙方派人參加，乙方應為計量提供便利條件。甲方未按約定發(fā)出通知使乙方未能參加計量，甲方的自行計量無效。乙方無正當理由未參加計量，甲方自行計量的結果有效，即為工程價款支付的依據。
三、甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量，不予計量。
第二十二條工程款支付
一、乙方按照《協議條款》約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量，依據構成合同價款相應項目的單位和取費標準，計算出已完工程的價款，編制“工程款結算帳單”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款結算帳單”后５天內予以簽證，并通知經銀行付款。
二、甲方代表對乙方的結算帳單逾期未簽證，或經銀行由于甲方原因未付款，乙方可向甲方代表發(fā)出“要求付款的通知”，在發(fā)出通知５天后甲方仍未按要求給付，乙方可暫停施工，按第七條款約定處理，并由甲方償付工程款的利息，利息從其計量簽字第１１天起按約定的利率計取。
第六章材料設備供應
第二十三條甲方供應材料設備
一、甲方按《協議條款》約定為乙方供應材料、設備，所供材料、設備的種類、規(guī)格、型號、數量、單位、質量等級和提供時間、地點應與清單相符，并向乙方提供材料、設備的質量合格證明。
二、甲方代表在提供材料、設備前按約定時間通知乙方驗收、領取，經驗收、領取后發(fā)生損壞丟失由乙方補修、賠償。
三、甲方供應的材料、設備與《協議條款》約定、合同文件規(guī)定或清單不符，按以下情況分別處理：
�。保牧�、設備的單價不符，由甲方承擔所有價差。
２．材料、設備的種類、規(guī)格、質量等級不符，乙方可拒絕接收、保管，由甲方運出施工現場并重新采購。設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數量，之后的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行，出現缺件即由甲方負責補足，質量等級、規(guī)格等不符的則由甲方重新采購。
３．材料的種類、規(guī)格、型號等不符，乙方可代為調劑串換，甲方承擔相應的經濟支出。
�。矗O備有缺陷，甲方可委托乙方處理，由甲方給付因此發(fā)生的費用。
�。担截浀攸c不符，甲方負責倒運至指定地點。
�。叮⿷獢盗坎蛔悖杉追窖a齊；供應數量超額，由甲方將多余部分運出施工現場。
�。罚⿷獣r間提前，甲方負責保管或付款委托乙方保管。
四、乙方未如約檢驗、接收、領取材料、設備給甲方造成損失，按第八條第二款約定處理。
五、經乙方檢驗通過之后發(fā)現甲方所供材料、設備（包括備品、備件）有規(guī)格、質量等不符的，甲方仍應承擔重新采購及拆除、重建的經濟支出。
六、甲方未按《協議條款》約定、合同文件規(guī)定和清單供應材料、設備，或供應時間遲誤，或出現第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況，造成乙方施工延誤的，按第七條第二款約定處理。
第二十四條乙方采購材料設備
一、乙方根據《協議條款》約定，按照設計和規(guī)范的要求采購工程需要的材料、設備或配制加工非標準設備，并提供產品質量合格證明。
二、甲方委托乙方卸運、保管材料、設備和配制加工非標準設備、代辦設備，在《協議條款》中約定雙方的權利、義務，或另訂協議，并支付一定數額的預付款。
三、在材料、設備到貨前，乙方按約定通知甲方代表驗收，甲方未按時到場驗收，可視為其已驗收，乙方自行驗收生效。
四、乙方采購材料、設備的價差調整辦法，在《協議條款》中約定。
五、乙方采購的材料、設備或配制加工的非標準設備與設計和規(guī)范要求不符，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新采購符合要求的產品，承擔由此發(fā)生的費用，工期不予順延。
六、無論甲方是否到場驗收，驗收后發(fā)現材料、設備不符合設計和規(guī)范要求，仍由乙方修復或拆除、重新采購，并承擔發(fā)生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
七、根據工程需要，經甲方代表批準，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔發(fā)生的經濟支出，因乙方原因使用，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第七章設計變更
第二十五條設計變更
一、乙方執(zhí)行電力建設施工及驗收技術規(guī)范、建設工程施工技術管理的有關規(guī)定，嚴格按圖施工，發(fā)現設計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補，應及時向甲方代表提出變更設計申請。
二、甲方對原設計進行變更或同意乙方的變更設計申請，應按《協議條款》約定的期限送交原設計單位審查、修改、補充，取得相應的圖紙、說明，對于較大設施變更和重大設計變更還應取得有關部門的批準、追加投資和材料的指標，之后發(fā)給乙方設計變更通知，否則乙方有權拒絕變更。
三、乙方按照設計變更通知施工，進行下列變更：
�。保鰷p合同約定的工程量；
２．更改有關工程的性質、質量、規(guī)格；
�。常挠嘘P部分的標高、基線、位置和尺寸；
�。矗黾庸こ绦枰母郊庸ぷ鳎�
�。担淖兡荜P工程的施工時間和順序。
四、因以上變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
第二十六條確定變更價款
一、發(fā)生第二十五條約定的變更后，在《協議條款》約定的期限內，乙方按下列方法提出變更價格，經甲方代表批準后調整合同價款和竣工日期。
�。保贤幸延羞m用于變更工程的價格，按合同已有的價格計算，變更合同價款；
�。玻贤兄挥蓄愃朴谧兏闆r的價格，可將此作為確定變更價格的基礎用以變更合同價款；
�。常贤袥]有適用的和類似的價格，由乙方提出適當的變更價格。
二、甲方代表在乙方提交變更價格意見后５天內予以批準，或者提出修改意見及理由，逾期不予批復即視為甲方代表批準。
三、乙方對于甲方代表不批準其變更價格意見持有異議，可提請總監(jiān)理工程師予以評定（如果有社會監(jiān)理）、提請約定的工程造價管理部門予以裁定，不服裁定則可按第３０條約定處理。
第八章竣工與結算
第二十七條竣工驗收
一、工程具備竣工條件，乙方按電力建設施工及驗收技術規(guī)范等規(guī)定向甲方代表提交“竣工驗收報告”申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收后１０天內組織有關部門進行驗收，驗收５天內給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，承擔由于自身原因造成修改所發(fā)生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發(fā)生的費用及因此給乙方造成的損失，延誤的工期予以順延。
二、整套啟動試運驗收，執(zhí)行電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定，由甲方承擔整套啟動試運驗收的組織工作，全面處理試運驗收中發(fā)生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調試方案和措施的制定，在啟動調試中負責其施工項目的維護、檢修、消除缺陷。
三、乙方參加整套啟動試運的工日及酬金，經甲乙雙方參照調試工期定額和相應的取費標準商定，由甲方予以支付。合同中另有約定、已包含在合同價款的除外。
四、竣工日期為乙方提交“竣工驗收報告”之日，需修改后才能達到竣工要求的，應為乙方修改后經甲方驗收之日。
五、甲方未按如上日期組織驗收，應從約定期限最后１天的次日起承擔工程保管費用。
六、按建設項目檔案資料管理的有關規(guī)定，乙方在整套啟
動試運驗收后４５天內，將竣工圖等完整竣工資料移交甲方。
七、工程移交后實行試生產的，火電項目期限６個月，不得延長。試生產利潤，甲乙方雙方按約定分享。
八、由于設計、設備或系統等不屬于乙方原因使個別項目不能全部投入，應在啟動試運驗收記錄上寫明原因，由甲方負責在驗收后組織完成。
九、機組經７２小時試運后，由于系統負荷需要等原因不能停機，則免去其后的規(guī)定試運時間，即告整套啟動試運驗收完成。
十、零星土建工程和少數非主要設備未按設計規(guī)定的內容全部建成，但不影響正常生產，已符合竣工驗收標準的，應辦理竣工驗收手續(xù)，由承包該施工項目的乙方負責在整套啟動試運驗收后完成，期限不得超過６個月。
十一、由于特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協議，明確各方責任。
十二、甲方代表在乙方提交“竣工驗收報告”后１０天內無正當理由未組織驗收，或驗收后５天內未予批準且未提出修改意見，即視為此“竣工驗收報告”經甲方代表批準，應據以辦理結算手續(xù)。
第二十八條竣工結算
一、竣工報告批準后，乙方按建設工程價款結算辦法等有關規(guī)定和《協議條款》約定的時間、方式，向甲方代表提交“竣工結算報告”。甲方代表在乙方提交報告后５天內予以批準并將撥款通知送經銀行辦理竣工結算，或提出修改意見及理由。乙方收到工程款后１５天內將竣工工程交付甲方。
二、甲方違反有關規(guī)定或約定未如約辦理竣工結算，或經銀行由于甲方原因未支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方給付保護費用，承擔違約責任，并按約定的利率償付拖欠工程款的利息。
第二十九條保修
一、執(zhí)行電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程、工程質量管理辦法等規(guī)定，乙方對竣工交付使用的工程所存在的質量缺陷負責維修。
二、保修項目、內容、范圍，由甲乙雙方在《協議條款》中約定。
三、保修期，整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程，均從移交甲方之日起分別計算保修期。
�。保ㄖこ瘫Ｐ奁冢�
�。ǎ保┙ㄖ�、構筑物的土建工程為１年，其屋面防水工程為３年；
�。ǎ玻┙ㄖ锏碾姎夤芫�、上下水管線安裝工程為６個月；
�。ǎ常┙ㄖ锏墓�、供冷工程為１個采暖期、供冷期；
（４）室外的上下水、道路等公用工程為１年。
�。玻惭b工程保修期為１年。
３．其他有特殊要求的工程，保修期限由甲乙雙方在《協議條款》中約定。
四、質量保修金，由甲方從其給付乙方的工程結算款中劃撥，存入《協議條款》約定的工程質量監(jiān)督機構在銀行開設的專門帳戶，任何單位和個人不得挪作他用。
�。保ㄖこ贪雌湓靸r的１．５％留存；
�。玻惭b工程按其造價的０．５～１％留存；
�。常刑厥獗Ｐ抟蟮墓こ逃杉滓译p方在《協議條款》中約定留存比例。
五、保修責任，乙方負責維修由于其自身原因形成的質量缺陷，所發(fā)生的費用從質量保險金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發(fā)給的保修通知之日起，在兩周內到達現場與甲方共同辨明質量缺陷責任，商議返修內容。屬乙方責任的，乙方未按期到達現場，甲方應再次通知乙方。乙方在接到再次通知書后１周內仍未到達，甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修，所發(fā)生的費用按上述辦法支付。由于設計、使用不當或材料、構件、配件、設備的設計、制造等原因造成的質量缺陷，由責任方承擔保修責任，乙方予以維修發(fā)生的費用由甲方給付。對于不可抗力引起的質量問題，乙方不予承擔責任。
六、乙方的返修方案及工期按第九條約定確定，返修價款按第二十六條約定確定，質量驗收按第十四條約定進行，所用材料、構件、配件等數量、價格及采購供應等具體事宜由雙方商定或簽訂協議，甲方應積極予以創(chuàng)造方便條件。
七、退還工程質量保修金，由甲方在保修期滿后２０天內予以結算，將剩余的質量保修金及銀行存款利息退還乙方。
第九章爭議、違約和索賠
第三十條爭議
一、甲乙雙方對于合同權益有不同的主張和要求，可通過協商或約定的單位、人員調解排解。為愿通過協商、調解解決或協商、調解不成的，可根據雙方的協議向有管轄權的仲裁機構申請仲裁；雙方未達成仲裁協議的，可向有管轄權的人民法院起訴。
二、雙方發(fā)生爭議后，除非出現下列情況，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程。
�。保贤_已無法履行；
�。玻p方協議停止施工；
�。常{解要求停止施工，且為雙方接受；
�。矗俨脵C關要求停止施工；
�。担ㄔ阂笸Ｖ故┕ぁ�
第三十一條違約
一、任何一方未履行合同義務、未完全履行合同義務或者履行合同義務不符合約定要求，即應承擔違約責任，向對方支付違約金。違約給對方造成的損失超過違約金的，還應付給賠償金，補償違約金不足的部分。
二、違約金、賠償金應在雙方明確違約責任后１０天內償付，否則按約
定的利率給付利息。乙方給付甲方的違約金、賠償金，經雙方同意后可由甲方從合同價款中扣收。
三、除非合同解除或終止，違約方承擔違約責任仍應繼續(xù)履行合同。
四、因變更或解除合同使用一方遭受經濟損失的，除依法可以免除責任的以外，應由責任方負責賠償。
第三十二條索賠
一、合同一方的經濟利益、正當權利因對方違約、危害行為遭受損失，要求對方予以給付、補償、歸還，按以下程序進行。
�。保姓數厮髻r理由和充足的證據。
�。玻谒髻r事件發(fā)生后２０天內，向對方提交“索賠通知”。索賠通知應包括索賠的理由、依據、要求等內容。
�。常芩髻r方在索賠方提交通知后１０天內給予書面確認，或提出異議、通知索賠方進一步補充索賠理由證據；索賠方在接到該通知后７天內提交補充理由證據，受索賠方接到補充理由證據后５天內給予書面答復。
４．索賠方逾期未提交“索賠通知”或補充理由證據，視其為放棄索賠；受索賠方逾期未要求補充理由證據或未作出答復，視其為確認索賠，“索賠通知”則應從答復的最后１天起生效。
二、受綜賠方在確認索賠后１０天內如數向索賠方給付或補償、歸還，否則應賠償因遲誤給索賠方造成的經濟損失。
第十章其它
第三十三條安全施工
一、執(zhí)行電力建設安全施工管理的有關規(guī)定，認真采取安全防護措施，嚴防事故。
二、乙方承擔因自身安全措施不力而出現事故的責任和因此發(fā)生的費用，非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。發(fā)生重大傷亡事故，乙方應立即上報有關部門并通知甲方代表，按有關規(guī)定和政府有關部門的要求處理。甲方應為此提供方便條件。
三、乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近等特殊環(huán)境施工前，應向甲方提出安全保護措施，經甲方代表批準后實施，費用由甲方承擔。
四、乙方在有毒有害環(huán)境中施工，甲方應按有關規(guī)定提供相應的防護措施，并承擔有關的經濟支出。
第三十四條專利技術、特殊工藝和合理化建議
一、甲方要求采取專利技術、特殊工藝，須負責辦理相應的申報、審批手續(xù)，承擔申報、試驗等費用；乙方按甲方要求使用，并負責試驗等有關工作。
二、乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批準后按第三十四條第一款約定處理。
三、乙方提出合理化建議涉及到對圖紙、設施和“施工組織設計”的更改及對原定材料、設備的換用，應經甲方代表批準。
四、以上發(fā)生的費用和獲得的利益，雙方按協議分攤或分享。
第三十五條地下障礙和文物
乙方在施工中發(fā)現文物、古墓、古建筑基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物，應在４小時內通知甲方代表，報告有關管理部門并采取有效的保護措施。甲方代表應在收到通知后１２小時內對乙方采取的保護措施給予批準或提出處理意見。甲方應承擔保護措施的費用，延誤的工期相應順延。
第三十六條工程分包
一、乙方可按投標書或《協議條款》約定分包部分工程，將分包合同副本送交甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸，以本合同為準。
二、分包合同不能解除乙方任何約定義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監(jiān)督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。
三、除非《協議條款》另有約定，分包工程價款由乙方與分包單位結算。
第三十七條不可抗力
一、不可抗力發(fā)生后，乙方應迅速采取措施，盡力減少損失，在２４小時內向甲方代表通報受害情況，按《協議條款》約定的時間向甲方代表報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續(xù)發(fā)生，乙方應每隔５天向甲方代表報告１次災害情況，直到災害結束。甲方應對處理災害提供必要條件。
二、因不可抗力遭受損失的承擔；
�。保淹旯こ�、施工設施和甲乙雙方已購材料、設備的損失由甲方承擔，第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用除外。已購材料、設備，包括已提取、接收、驗收、保管或在運途中、在現場用于施工的材料、設備。
�。玻曳綖榉乐�、減少不可抗力對工程的損害應采取措施所發(fā)生的費用及損失，由甲方承擔。
�。常曳缴a、生活臨時建筑的損失，由甲方予以適當的補償。
�。矗藛T傷亡由其單位負責處理并承擔費用，但由于第三十七條第二款中情況造成傷亡則由甲方給予補償。
５．乙方的施工機械設備及停工等損失，由乙方承擔，但因第三十七條第三款（２）條中的情況所致則由甲方給予補償。
６．第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用，由乙方承擔。
三、經受不可抗力損害后的清理、修復工作由乙方承擔，甲方給付乙方的費用按第二十六條約定確定，雙方可另簽協議約定。
第三十八條保險（如有時）
一、甲方按《協議條款》的約定辦理工程保險和施工現場甲方人員及第三方人員生命財產的保險，并支付一應費用。
二、乙方辦理自己在施工現場人員生命財產和施工機械設備的保險，并支付一應費用。
三、投保后發(fā)生事故，乙方應在１５天內向甲方代表提供損失情況和估價的報告，如損害繼續(xù)發(fā)生，乙方在１５天后每１０天報告一次，直到損害結束。
第三十九條工程停建或緩建
一、由于政策變化、甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續(xù)履行，雙方可簽訂協議變更、中止或解除合同。
二、甲方應如約付給乙方在合同變更、中止或解除之前已完工程的價款，以及已進行或已履行的部分工作、服務費用等為完成整個工程所發(fā)生的開支，賠償乙方有關損失。
三、乙方應妥善保護和移交已完工程和已購材料、設備，按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場，并為分包單位的撤出提供條件。
四、甲方應為乙方及分包單位的撤出提供必要條件，承擔以上的經濟支出。
五、已經訂貨的材料、設備由訂方負責在變更、中止或解除合同后２０天內退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承擔。逾期未退貨造成的經濟損失，由責任方承擔。
第四十條合同的生效與終止
一、本合同自《協議條款》約定的生效之日起生效。
二、在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方后，除有關保修條款仍然生效，其它條款即告終止，保修期滿并退還質量保修金后，有關保修條款終止。
第四十一條合同份數
一、合同正本兩份，具有同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。
二、副本份數按《協議條款》約定，由甲乙雙方分送有關部門。
建設工程施工合同5
說明：乙方向甲方承包建設工程項目，為了明確雙方在施工過程中的權利義務，雙方對工程項目、工程期限、工程價款、結算及支付方式進行了約定。
甲方（發(fā)包方）：
法定代表人：
乙方（承包方）：
法定代表人：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3工程內容：
1.4承包形式：
第二條工程期限
2.1合同工期總日歷天數天
開工日期：___年___月___日。
竣工日期：___年___月___日。
2.2如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延
�。�1）在施工中如因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電3以上（每次連續(xù)4小時以上），影響正常施工；停水停電2天以上；
�。�2）因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；
�。�3）因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
2.3因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
第三條工程價款、結算及付款方式
甲方付款前，乙方應提供發(fā)票。
本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為人民幣（大寫）（￥元）。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。
3.1本合同簽訂后日內，甲方支付人民幣元工程款；
3.2工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付人民幣元工程款；
3.3余款人民幣元作為質量保證金，待保修期滿后十五個工作日內無息支付。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
4.1工程材料、設備由乙方采購。
4.2乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的`，方可用于工程；復驗不符合質量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
5.1甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。
5.2甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現場簽證。
5.3設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條工程質量管理及驗收
6.1工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
6.2工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
6.3工程質量應符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
第八條質量保修
8.1本工程保修期限為年，自工程竣工驗收合格起算。
8.2在免費保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后12小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。
乙方保修聯系電話：；乙方保修聯系人：
第九條違約責任
9.1乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的千分之三向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期15日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付工程總價款的20%的違約金。
9.2工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節(jié)輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。
9.3協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第十條糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向人民法院提起訴訟。
第十一條附則
11.1甲方代表為，乙方代表為。
11.2本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
簽署時間：___年___月___日
甲方（蓋章）：
聯系人：
聯系方式：
地址：
乙方（蓋章）：
聯系人：
聯系方式：
地址：
建設工程施工合同6
甲方(全稱)：(簡稱：甲方)
乙方(全稱)： (簡稱：乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：蘇地20xx-B-23地塊項目外遮陽工程(一標段)(16#17#21#樓)
工程地點：蘇州高新區(qū)馬運路北，濱河路東天之運花園 工程內容：外遮陽制作供貨和安裝
二、工期要求
根據現場實際施工進度要求
四、質量標準及質保期
工程質量標準： 合格 ; 質保期： 貳年
五、合同價款
單價：252元/㎡，圖紙面積為2851.68㎡
總價：(大寫)柒拾壹萬捌仟陸佰貳拾叁圓(小寫)￥718623元整乙方組織生產前，須現場測量窗戶尺寸，并向甲方出具實測尺寸清單，甲方認可后方可組織生產，此清單經甲乙雙方簽字蓋章后作為排產及竣工結算的依據，亦作為本合同的補充，具有同等法律效力。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、本合同專用條款、本合同補充條款
3、本合同通用條款
4、標準、規(guī)范及有關技術文件
5、圖紙、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的'組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立地點： 蘇州
本合同雙方約定 簽字蓋章 后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程施工合同7
第一章 詞語涵義及合同文件第一條詞語涵義《電力建設工程施工合同》文本，由《電力建設工程施工合同條件》（以下簡 稱《合同條件》和《電力建設工程施工合同協議條款》（以下簡稱《協議條款》） 組成，其用詞用語除《協議條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：
1.發(fā)包方（簡稱甲方）；《協議條款》約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付 工程價款能力的當事人。
2.甲方駐工地代表（簡稱甲方代表：甲方在《協議條款》中指定的代表人。
3.承包方（簡稱乙方）：《協議條款》約定的、具有《電力施工企業(yè)資質管 理辦法》規(guī)定的工程承包主體資格并被發(fā)包方接受的當事人。
4.乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在《協議條款》中指定的代表人。
5.社會監(jiān)理：受甲方委托、具備《電力工程建設監(jiān)理單位資質管理辦法》規(guī) 定資格的工程監(jiān)理單位或人員對工程進行的監(jiān)理。
6.總監(jiān)理工程師：工程監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。
7.設計單位：甲方委托的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規(guī)定 的相應資質等級的設計單位。
8.工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部 門授權的建設工程造價管理機構。
9.工程質量監(jiān)督部門：電力工業(yè)部、電業(yè)管理局、�。ㄖ陛犑�、自治區(qū)）電 力局或其根據《電力基本建設工程質量監(jiān)督暫行規(guī)定》設置的電力建設工程質量監(jiān) 督機構。
10.工程：《協議條款》約定具體內容的電力建設永久工程。
11.合同價款：以現行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格， 通過招標投標或甲乙雙方協商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總 額。
12.經濟支出：在施工中發(fā)生，經甲方確認后以增加預算形式支付的合同價 款。
13.費用：甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。
14.工期：甲乙雙方參照電力建設工程項目工期定額等規(guī)定，在《協議條款》 中約定的合同工期。
15.開工日期：《協議條款》約定的工程開工日期。
16.竣工日期：《協議條款》約定的工程竣工日期。
17.圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖 紙（包括配套說明和有關資料）。
18.施工現場：經甲方同意、“施工組織設計”或“施工方案”所確定的用 以施工的場地。
19.書面形式：根據合同發(fā)生的手寫、打字、復印、印刷的各種通知、任命、 委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。
20.不可抗力：因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成 的爆炸、火災，以及《協議條款》約定等級以上風、雨、震等對工程及履約造成損 害的自然災害。
21.賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、 返工、人員和機械設備調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理 費等實際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。
22.質量缺陷：工程不符合國家或行業(yè)現行的有關技術標準、設計文件及合 同對質量的要求。
23.協議條款：結合具體工程，甲乙雙方協商后依法簽訂的書面協議。
第二條 合同文件及解釋順序1.合同文件應能互解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序 如下：
�。�1）《協議條款》；
�。�2）《合同條件》；
�。�3）洽商、變更等明確雙方合同權利義務的紀要、協議等文書；
�。�4）招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件；
（5）工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；
�。�6）標準、規(guī)范和其它有關技術資料、技術要求；
（7）構成合同一部分的其它文件。
2.當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由 雙方協商解決（實行社會監(jiān)理的，可先由總監(jiān)理工程師作出解釋）；雙方意見仍不 一致的，按第三十條約定的辦法解決。
第三條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律1.合同文件使用漢語普通話書寫，雙方可根據需要商定使用少數民族語言譯 本，對合同文件的解釋、說明則使用漢語普通話。
2.適用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)，以及電力工業(yè)部規(guī)章和約定的 其它行業(yè)規(guī)章、工程所在地地方法規(guī)。
3.施工應當使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。國家、電力行業(yè)沒 有相應的標準、規(guī)范時，可約定使用其它行業(yè)的或工程所在地地方的標準、規(guī)范。 甲方應按《協議條款》約定的時間和份數向乙方提供約定的標準、規(guī)范。
4.國內沒有相應的標準、規(guī)范時，乙方按《協議條款》約定的時間和要求提 出施工工藝，經甲方代表批準后執(zhí)行；甲方要求使用國外標準、規(guī)范，應報請電力 行業(yè)主管部門批準并負責按約定提供中文譯本。
5.規(guī)定、翻譯和制定標準、規(guī)范及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。
第四條 圖紙1.甲方在開工日期之前按《協議條款》約定的日期和份數（包括竣工圖和現 場存放的份數），向乙方提供完整的施工圖紙，并保證圖紙準確且具有滿足施工要 求的設計深度，乙方按《協議條款》要求做好圖紙保密工作。
2.甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提 供期限列入本條款，并保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。
3.甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方采取相應的措施保密，由甲方承擔費 用。
4.乙方要求增加圖紙份數，甲方應按《協議條款》約定的時間予以復制、交 付，費用由乙方承擔。
5.乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應在5天內將所需圖紙或指示的內容、 理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天內未答復， 按第七條第二款約定處理。
6.乙方發(fā)現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。 應及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對 于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四 款約定承擔責任，并給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。
第二章 雙方一般責任第五條 甲方代表1.甲方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同 約定的職責：
�。�1）甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，并可在任何 時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前3天通知乙方。
�。�2）甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復等均由其本人簽字后，以書 面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時， 甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在24小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指 令應予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后 48小時內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后2天內不予答復， 即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時 內提出書面申告，甲方代表在乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指 令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令 或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤 所發(fā)生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
�。�3）甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批 復等，并如約履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、 需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小時內仍未 予以答復，即視為其確認、同意、批準，應由甲方承擔由此發(fā)生的支出，順延因此 延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。
2.實行社會監(jiān)理的工程，甲方應將總監(jiān)理工程師行使權利、履行義務的范圍 通知乙方�？偙O(jiān)理工程師按約定在委托授權范圍內執(zhí)行職務。
3.甲方代表和總監(jiān)理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方。后任繼續(xù)承擔 前任應負的`責任（合同文件約定的義務及其職權內的承諾）。
第六條 乙方代表1.乙方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同 約定的職責：
�。�1）乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代 表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
�。�2）乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”（或施工方案）、依據合 同發(fā)出指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取 保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代 表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的支出，相應順延工期；責任在乙 方，由乙方承擔費用。
2.乙方代表易人，應提前7天通知甲方，后任繼續(xù)承擔前任應負的責任（合 同文件約定的義務及其職權內的承諾）。
第七條 甲方工作1.甲方按照《建設工程施工現場管理規(guī)定》和《協議條款》約定的時間、要 求，完成以下工作：
（1）辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和 地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺 留問題。
�。�2）將施工所需水、電、電訊線路從施工現場外部接到《協議條款》約定地 點，并保證施工期間的需要。
�。�3）開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及《協議條款》約定的施工現 場內的主要交通干道予以保養(yǎng)，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
�。�4）向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準 確。
�。�5）辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路專用線的 申報批準等手續(xù)，與有關方面締結工程交跨鐵路、公路通訊線路需要的協議。
�。�6）將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。
�。�7）組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底，對于需要審 定施工圖預算的應及時予以審定。
�。�8）協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護，并承擔 有關費用。
�。�9）按照合同及“施工綜合進度計劃”確定的時間為承包安裝工程的乙方提 供施工現場，保證現場及建筑物、構筑物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。
（10）協調施工現場上的各施工企業(yè)相互交叉作業(yè)關系，及時處理有關問題。
2.甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此 造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。
3.甲方將上述某項工作委托乙方完成，應承擔所發(fā)生的經濟支出并給付乙方 相應的費用。
第八條 乙方工作1.乙方按照《建設工程施工現場管理規(guī)定》和《協議條款》約定的范圍、時 間、要求，完成以下工作：
（1）在其設計資格證書允許的范圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計、 與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經甲方代表批準后使用。
（2）按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關 統計報表。
�。�3）按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi)，并做好安全、防護設施 的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任。
（4）按《協議條款》約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和 生活的房屋及設施，發(fā)生的費用由甲方承擔。
�。�5）采取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現場交通和環(huán)境保護的管 理規(guī)定。因技術、經濟條件限制，對環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內的，應由甲 方會同乙方事先報請當地政府有關部門批準。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造 成的罰款除外。
�。�6）已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《協 議條款》約定負責保護工作，保護不善發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。要求乙方采 取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經濟支出，在《協議條款》中約定。甲 方提前使用或擅自動用后發(fā)生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。
�。�7）按合同的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
（8）保證施工現場清潔。交工前清理現場達到合同文件的要求，承擔因違反 有關規(guī)定造成的損失和罰款，合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰 款除外。
2.乙方未按合同約定履行上述義務。承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因 此遭受的經濟損失。
第三章 施工組織設計和工期第九條 進度計劃1.甲方在締結合同后3天內向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織 設計大綱及“供應材料、設計計劃”、“提供土建工程計劃”等資料，乙方據以按 電力建設工程施工技術管理的有關規(guī)定和《協議條款》的約定編制“施工組織設計” （或施工方案）、“施工綜合進度計劃”，在開工前如約提交甲方代表。甲方未 如約提供其應提供的資料，按第七條二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織 設計”（或施工方案）和“施工綜合進度計劃”，按第八條第二款處理。
2.甲方代表對于乙方提交的“施工組織設計”（或施工方案）和“施工綜合 進度計劃”同意與否，應在《協議條款》約定的期限內予以答復，逾期未復，可視 為已經同意。經甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”為合同文件， 應共同遵循。
3.乙方應按甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”組織施工， 接受甲方代表的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要 求提出改進措施，提交甲方代表批準后執(zhí)行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲 方代表審核批準后實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。
第十條 延期開工1.乙方應按《協議條款》約定和“施工綜合進度計劃”確定的開工日期、開 工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期5天之前，向甲方代 表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后3天內作出答 復，逾期未答復則視為已同意乙方的延期開工要求。
2.乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意，竣工日期不予順 延。
3.乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同 意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。
第十一條 暫停施工1.甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求后24小時內 應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完成工程， 實施甲方代表的處理意見后向其提出復工要求，經批準后繼續(xù)施工。
2.甲方代表未在約定時間內提出處理意見，或在乙方提出復工要求后24小 時內未予答復，乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定 處理。
3.暫停施工出于非乙方原因，由甲方承擔經濟支出，相應順延工期；停工責 任在乙方，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第十二條 工期延誤1.對以下情況造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
�。�1）工程量變化或設計變更；
�。�2）一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；
（3）合同中約定的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
2.乙方在以上情況發(fā)生后5天內，就延誤的內容和因此發(fā)生的費用向甲方代 表提出報告，甲方代表在乙方提出報告3天內予以批準或提出修改意見，逾期未予 答復，即視為甲方代表對此報告予以批準。
第十三條 工期提前1.施工中需要提前竣工，雙方協商一致后簽訂“提前竣工協議”，合同竣工 日期何以提前�！疤崆翱⒐f議”應包括以下主要內容：
（1）提前的時間；
（2）乙方采取的趕工措施；
�。�3）甲方為趕工提供的條件；
�。�4）趕工措施的經濟支出和承擔；
�。�5）提前竣工收益的分享。
2.乙方按“提前竣工協議”修訂施工進度計劃，提交甲方代表批準后執(zhí)行。 甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后5天內給予批復，逾期未批復則視為其已 批準。
第四章 質量與驗收第十四條 檢查和返工1.乙方按相應的電力建設施工及驗收技術規(guī)范、約定采用的標準、設計的要 求和甲方代表依據合同發(fā)出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗， 為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承 擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返 工、修改的經濟支出，由甲方承擔，工期相應順延。
2.以上檢查合格后，又發(fā)現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。
3.以上檢查檢驗應執(zhí)行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規(guī)定，在不 影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除非經檢查檢驗為質量不合格，因 此發(fā)生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。
第十五條 質量等級評定1.工程質量應達到約定的工程施工質量檢驗及評定標準規(guī)定的合格條件。甲 方要求部分或全部工程質量達到優(yōu)良標準，應支付由此增加的經濟支出，對工期有 影響的應給予相應順延。
2.工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經發(fā)現，可要求乙方返工， 乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條 件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔 違約責任。
3.由于設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質量 條件，乙方予以返工，修改的經濟支出由甲方承擔，工期相應順延。乙方無力予以 修改的，經甲方代表認可，該部分可不在評定質量等級之列。
4.雙方對工程質量有爭議，可按第三十條約定處理。
第十六條 隱蔽工程和中間驗收1.需要進行中間驗收的工程或部位，在《協議條款》中約定其名稱、驗收時 間、要求及甲方應提供的便利條件。
2.工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在 隱蔽或中間驗收48小時前通知甲方代表驗收，并準備驗收記錄。通知包括乙方自 檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記 錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改后重 新驗收。
3.工程質量符合規(guī)范要求，驗收24小時后，甲方代表不在驗收記錄上簽字， 可視為甲方代表已經批準，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
第十七條 分部試運1.工程具備分部試運條件，應接電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定進 行分部試運。除約定由設備制造、供貨單位自行調試的以外，分部試運由乙方負責， 編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交方案 后7日內予以批準或提出修改意見，逾期未批復即視為經甲方代表批準。
2.乙方在分部試運的48小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參 加部分試運可書面委托他人全權代表，非發(fā)生第三十七條約定的情況不得推遲。
3.分部試運的調整試驗記錄，由乙方及調試單位作出，甲方代表在記錄上簽 字，作為質量驗收和整套啟動的依據。
4.由于乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運后24小時內提出修 改意見，由乙方按其意見修改后重新試運。
5.甲方代表未參加分部試運且未委托他人代理，或參加試運未在約定時間內 提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結束24小時后試運記錄自行生效，甲 方應予承認，乙方可繼續(xù)施工并可據以辦理有關手續(xù)。
6.經分部試運合格的設備和系統，由于生產或試運需要繼續(xù)運轉，可交由甲 方負責保管和運行維護。
7.分部試運費用除已包括在合同價款之內或《協議條款》另有約定的，均由 甲方承擔。
8.由于設計、設備制造、操作不當等非乙方原因造成試運達不到驗收要求， 由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發(fā)生的費用及重新購置材料、 設備價款和運費等，均由甲方給會后與責任方結算，延誤的工期予以相應順延。
第十八條 驗收和重新檢驗1.單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收， 由乙方在驗收48小時前提交“驗收通知”，通知甲方代表參加驗收，通知包括 驗收的內容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。
2.甲方代表不能按時參加驗收可書面委托他人代理，或在驗收24小時前向 乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應承認 其驗收記錄有效。
3.無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時， 乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔 由此發(fā)生的經濟支出，賠償乙方損失并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發(fā)生 的費用，工期也予順延。
第五章 合同價款與支付第十九條 合同價款及調整1.甲乙雙方在簽訂《協議條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函，保證 依法履約付款，待保修期滿后退還。
2.合同價款在《協議條款》中予以約定，按《建設工程價款結算辦法》和《 關于基本建設工程實行竣工結算的具體規(guī)定》結算付款，任何一方不得擅自改變， 發(fā)生下列情況之一的可作調整。
建設工程施工合同8
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方委托乙方承擔工程施工，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條承包方式：
1.按承包范圍實行包工包料。
1.2未經甲方書面認可，乙方不得將所承包范圍內的除勞務分包和材料采購之外的任何部分進行分包。
1.3為工程所需材料、設備都應符合技術規(guī)范所規(guī)定的標準，乙方應根據投標時送交的樣品或甲方書面確認的樣品購買材料、設備。
第二條合同文件內容及解釋次序構成合同的文件應能相互解釋，互為說明。除合同條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋次序如下：_________________
1)本合同簽訂后雙方約定的有關工程的洽商、變更等書面協議或文件;
2)甲方駐工地總代表簽發(fā)的有關通知、工程聯系單、工程指令單及工程會議紀要等;
3)本合同、雙方確定的工程報價單;
4)中標通知書;
5)經雙方協商認可的投標書及其附件;
6)招標文件及招標過程中雙方來往的書面文件;
7)圖紙;
8)工程量和設備材料清單;
9)現行的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范
第三條承包范圍：_________________
1.工程概況：_________________工程名稱：_________________化工程工程地點：_________________
2.承包內容：_________________招標范圍：_________________以及綠化圖紙內及招標方提供的.工程量清單內的內容以及追加的設計變更的景觀和綠化施工，場地水電工程施工，本工程所用材料的采購、材料的運輸、裝卸、至招標單位指定地點、因工期或者甲方開放要求采取的趕工措施、現場協調、現場配合驗收、樣品提供、產品保證、趕工措施、成品保護、因質量問題引起的維修和更換、技術指導、及技術培訓等。
第四條工程的施工期限：
_________________開工時間：_________________，完工時間：_________________;
若有調整，以甲方書面通知為準;第五條甲方向乙方提交的有關資料及文件：_________________期項目室外景觀圖紙及綠化圖紙、景觀工程構造做法、綠化標準。第六條合同價格本合同暫定價為￥：_________________元(小寫)人民幣：_________________(大寫)
甲方___________
乙方 ___________
____年_____月_____日
建設工程施工合同9
編號：（工 字）第 號
�。ㄕ袠巳耍篲____________________________
鑒于_________________ （以下簡稱投標人）參加_________________ 項目投標，應投標人申請，根據招標文件，我方愿就投標人履行招標文件約定的義務以保證的方式向貴方提供如下擔保：
一、保證的范圍及保證金額
我方在投標人發(fā)生以下情形時承擔保證責任：
1.投標人在招標文件規(guī)定的投標有效期內即______年______月______日后至______年______月______日內未經貴方許可撤回投標文件；
2.投標人中標后因自身原因未在招標文件規(guī)定的時間內與貴方簽訂《建設工程施工合同》；
3.投標人中標后不能按照招標文件的規(guī)定提供履約保證；
4.招標文件規(guī)定的投標人應支付投標保證金的其他情形。
我方保證的金額為人民幣____________元（大寫：__________________）。
二、保證的方式及保證期間
我方保證的方式為：連帶責任保證。
我方的保證期間為：自本保函生效之日起至招標文件規(guī)定的投標有效期屆滿后______日，即至______年______月______日止。
投標有效期延長的，經我方書面同意后，本保函的保證期間做相應調整。
三、承擔保證責任的形式
我方按照貴方的要求以下列方式之一承擔保證責任：
�。�1 ）代投標人向貴方支付投標保證金為人民幣__________________元。
�。�2 ）如果貴方選擇重新招標，我方向貴方支付重新招標的費用，但支付金額不超過本保證函第一條約定的保證金額，即不超過人民幣____________元。
四、代償的安排
貴方要求我方承擔保證責任的，應向我方發(fā)出書面索賠通知。索賠通知應寫明要求索賠的.金額，支付款項應到達的帳號，并附有說明投標人違約造成貴方損失情況的證明材料。
我方收到貴方的書面索賠通知及相應證明材料后，在______工作日內進行核定后按照本保函的承諾承擔保證責任。
五、保證責任的解除
1.保證期間屆滿貴方未向我方書面主張保證責任的，自保證期間屆滿次日起，我方解除保證責任。
2.我方按照本保函向貴方履行了保證責任后，自我方向貴方支付（支付款項從我方帳戶劃出）之日起，保證責任即解除。
3.按照法律法規(guī)的規(guī)定或出現應解除我方保證責任的其它情形的，我方在本保函項下的保證責任亦解除。
我方解除保證責任后，貴方應按上述約定，自我方保證責任解除之日起____________個工作日內，將本保函原件返還我方。
六、免責條款
1.因貴方違約致使投標人不能履行義務的，我方不承擔保證責任。
2.依照法律規(guī)定或貴方與投標人的另行約定，免除投標人部分或全部義務的，我方亦免除其相應的保證責任。
3.因不可抗力造成投標人不能履行義務的，我方不承擔保證責任。
七、爭議的解決
因本保函發(fā)生的糾紛，由貴我雙方協商解決，協商不成的，通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為____________法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授權代理人）簽字或加蓋公章并交付貴方之日起生效。
本條所稱交付是指：______________________________
保證人：____________________________
法定代表人（或授權代理人）：________
____________年_________ 月_________ 日
建設工程施工合同10
甲方：
乙方：
甲乙雙方在平等互利的基礎上，經過充分友好的協商，同意乙方掛靠甲方企業(yè)資質，從事甲方經營許可證范圍內的經營項目，為明確雙方的權利與義務及其掛靠期內的注意事項，甲乙雙方訂立本協議，如下條款：
1、乙方作為甲方具有一定施工能力的施工隊伍，代表甲方在鄭州移動市區(qū)分公司內負責各單項預埋管線及線路工程的施工，乙方按照施工合同的開票金額（每個單項合同）向甲方交納%管理費。
2、乙方通過甲方所承接施工的工程，根據工程建設單位要求，按期保質保量如期完成，凡是用包工、包部分材料的工程項目，自購材料部分工程協調由乙方自行解決，乙方應自覺向國家交納各種稅費。完善工程管理，乙方必須按甲方要求進行工程施工。
3、乙方應妥善保管和使用建設方提供的工程所有材料，乙方負責施工中材料領取，及剩余材料的.核對移交，辦理相關的簽字手續(xù)，同時報甲方備案，甲方可根據乙方審計后工程核對乙方工程使用材料，如發(fā)現乙方倒賣工程材料、剩余料，凡因工程材料嚴重影響到甲方形象及信譽者，甲方將按照司法程序辦理有關手續(xù)，上報公安檢察機關。
4、乙方從事的工程施工活動應符合國家的法律、法規(guī)，不得有違法行為，否則后果自負。乙方要維護好甲方的形象，不得做有損甲方形象的事，否則甲方有權單方終止合同，并追究乙方的經濟責任。
5、乙方經營要符合國家《合同法》《安全生產法》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定，乙方使用人工，必須與人力資源有限公司簽訂勞務派遣合同，明確乙方為用工單位，人力資源有限公司為用人單位。乙方與其人員所發(fā)生的一切爭議由乙方負全部責任，甲方不負任何連帶責任。
6、乙方的業(yè)務費自行承擔。經營上實行內部獨立核算，自負盈虧，債權債務自行承擔。
7、乙方所承接的工程項目，不得以任何形式進行轉包，否則，所產生的后果由乙方負全部責任。
8、未經甲方允許，乙方不得以甲方名義在其所在地以外的地方承接任何工程，工程施工中所產生的任何問題由乙方負全部責任，甲方不負任何連帶責任如有上述情況情節(jié)嚴重甲方有權終止與乙方的合作。
9、乙方應認真負責進行施工，確保各工程項目的質量和安全，對發(fā)生的質量安全、傷殘亡事故由乙方負一切責任，包括民事賠償法律責任、行政法律責任、刑事法律責任，乙方不得以任何理由與甲方進行糾纏，甲方不負任何民事賠償法律責任、行政法律責任、刑事法律責任。
10、乙方施工全過程嚴格要求進行施工，確�，F網網絡安全、穩(wěn)定運行，如果由于乙方施工造成現網網絡故障，乙方要承擔一切責任。乙方必須按照通信技術規(guī)范向建設單位提交合格的通信工程，工程驗收及工程保修期間所發(fā)生的一切費用由乙方負責。如有上述情況情節(jié)嚴重甲方有權終止與乙方的合作。
11、乙方應為參與施工所有人員購買人身意外傷害保險，并與人力資源有限公司簽訂勞務派遣合同，乙方要確保民工工資的按時足額發(fā)放，并保證將工資發(fā)放到每個民工手中，方可進行工程施工。
12、本協議一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為一年，一年內雙方若有異議，可提前一個月友好協商解決，另行簽訂補充合同。如果一年內本合同所涉工程未竣工，合同的有效期順延至乙方所承包的工程項目竣工交接完畢之日。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設工程施工合同11
發(fā)包人(全稱)： (以下簡稱甲方) 承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經友好協商，甲方委托乙方進行平頂山開元小區(qū)項目室外市政管網工程施工，根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，并結合本工程具體，經甲乙雙方洽商達成如下協議，雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：平頂山開元小區(qū)項目室外市政管網工程
2、工程地點：平頂山市新城區(qū)
3、工程范圍：設計圖紙范圍內的全部工作內容(若圖紙變更必須經經甲方確認)。
4、本工程承包方式為包工包料、包質量、包安全，包驗收以及所有相關主管部門報批手續(xù)。
5、工程施工主要內容：鋼筋砼檢查井3座、直埋管道段土方工程、管道安裝等設計圖紙內的所有內容。
二、工期
1、工程工期：乙方完成報批手續(xù)后進場施工，于20xx年9月10日前開工，工期65天(因甲方原因導致無法正常施工或驗收，工期相應順延)。
2、乙方完工后通知甲方驗收，甲方接到乙方通知后，5天內組織相關部門進行驗收，并提供書面的驗收報告。
三、工程質量
1、乙方應嚴格遵守國家及地方的有關標準及規(guī)范，按照施工圖紙設計要求精心組織施工，工程質量應達國家或專業(yè)質量檢驗評定標準規(guī)定。
2、本工程質量達到合格。
四、合同價款及支付方式
1、本工程合同包干總造價為人民幣伍拾玖萬柒仟元整(小寫：590000元)�？們r款含材料費、輔材費、運輸費、安裝費、機械費、管理費、稅金等一切工程施工、驗收等過程所發(fā)生的'費用。無論如何，乙方均不(包括數量以及漏項)向甲方提出 - 1 -
24小時內向甲方代表通報受害情況，甲、乙雙方應及時協商解決。
2、本合同履行過程中根據合同發(fā)生的會議紀要、簽證、各種通知文件、委托、證書以及補充合同等書面形式資料均應作為合同條款補充內容以組成部份，與合同條款具有同等法律效力。本合同書經雙方代表簽字并加蓋公章后生效。保修期滿后并結清尾款后失效。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：(公章)
年月日：
建設工程施工合同12
如何認定建設工程施工合同糾紛中“實際施工人”
在我國法律現行的法律規(guī)范中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設工程質量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟�！焙偷诙鶙l “實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任�！�
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念
在我國現行法律中，到目前為止并沒有出現“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現實、政策與法律妥協的產物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質證書�！�
建筑業(yè)是社會經濟發(fā)展的基礎產業(yè)，吸納了大量農民工就業(yè)，但是建筑市場實踐中，農民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質等級低甚至根本沒有資質的施工企業(yè)由包工頭帶領一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉包和違法分包的形式承攬建設工程，但由于轉包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩(wěn)定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經過專業(yè)訓練，施工水平有限，造成建筑工程質量存在缺陷，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質量隱患危及公共安全。基于此，國家法律對轉包和違法分包行為予以嚴格禁止，規(guī)定轉包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果，轉包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉包和違法分包合同的效力，只會增加農民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據合同約定而需要通過起訴的方式主張權利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農民工向轉包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質量安全，又能維護社會穩(wěn)定，最高人民法院出臺了相關的司法解釋，當前，我國建筑市場的運作存在大量不規(guī)范之處，其中非法轉包、違法分包現象尤為嚴重，許多承包人取得工程之后并不進行施工，而是將工程再次轉包或違法分包。由于這些承包人已經獲得了相當數額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款�！督忉尅烦雠_之前，法律未對實際施工人問題作出規(guī)定，大量實際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊因為與發(fā)包人沒有合同關系，無法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無力向農民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農民工的合法權益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規(guī)定實際施工人可以將發(fā)包人作為被告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內承擔責任。這一規(guī)定的出臺，為實際施工人向發(fā)包人主張權利提供了法律依據，審判實踐中，各地法院依據《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對轉包人、違法分
包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權利呢？
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定�！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的，應當根據合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效�！�
第四條規(guī)定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規(guī)定：“因建設工程質量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟�！钡诙鶙l規(guī)定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任�！�
目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的.權利義務關系，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發(fā)包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區(qū)別的。
建設工程施工合同13
發(fā)包方： （以下簡稱甲方）
承包方： （以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關的法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本附屬工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
二、技術標準：按照現行國家施工驗收規(guī)范執(zhí)行。
三、工程內容：等內容。
四、承包形式：包工包料雙包工程。
五、甲方職責：（1）負責解決施工所需的臨時占用土地、料場等問題;
（2）協助解決與周邊群眾發(fā)生的糾紛關系;
�。�3）解決好工程所需的水電問題（水電費由乙方承擔）。
六、乙方職責：
�。�1）聽從甲方管理人員的指揮，接受監(jiān)理工程師的現場監(jiān)督檢查;
�。�2）嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執(zhí)行施工
�。�3）嚴格執(zhí)行國家現行施工驗收規(guī)范，保質保量完成任務;
�。�4）確保安全生產、文明施工，負責施工中的一切財產、人身安全責任，并承擔由此而產生的全部經濟損失;
�。�5）在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。
七、結算方式：工程竣工驗收后，甲乙雙方現場實收工程量，依據《四川省建設工程工程量清單計價定額》20xx定額，結合市場材料價格及人工工資標準調整辦理竣工結算。
八、付款方式：分四年到位（不計資金利息）。其中20xx年撥付工程款的42。5%;20xx年12月30日前撥付28。5%;20xx年12月30日前撥付21。5%;剩余的.7。5%視甲方情況撥付，但最遲在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息，由甲方按月支付給乙方。
九、合同爭議的解決：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商或調解不成的，可依法向人民法院起訴。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方自訂立之日起生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程施工合同14
摘要：施工階段是建設項目實體和功能實現的主要階段。工程施工階段搞好工程質量、抓緊工期、控制工程造價、按時撥付工程進度價款是合同履行的具體體現。為了加強工程合同的管理，搞好合同管理工作就顯得十分重要，對各方利益與義務的實現都有重要的意義。
關鍵詞: 施工合同合同管理
建設工程必須切實按照國家的基建程序辦事。通過招標投標市場競爭，形成合理的工程造價，是建設單位擇優(yōu)選擇施工企業(yè)的依據，這充分體現了公開、公平、公正、擇優(yōu)和誠實守信的.原則。招標工作的最后一步是謹慎地簽訂施工合同，作為各方簽訂的契約，合同在工程造價管理中有著重要的地位，它對雙方都具有約束力，對各方利益與義務的實現都有重要的意義，因此要把嚴格按合同規(guī)定辦事作為一項通用準則來執(zhí)行。
經過招投標的建設工程，建設部在《招標文件范本》中規(guī)定，建設單位與中標的投標單位在規(guī)定的期限內簽訂合同。中標單位收到中標通知書后，在約定的日期、時間、地點，根據《中華人民共和國合同法》、《建設工程施工合同管理辦法》的規(guī)定，依據招標文件、投標文件雙方簽訂施工合同。
施工合同的內容包括工程范圍、建設工期、工程質量、工程造價、撥款和工程結算、工程竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、技術資料交付的時間、雙方相互協作等條款。
招標工程的合同價款由發(fā)包人承包人依據中標通知書中的中標價格在協議書內約定。建設單位與中標人簽訂建設工程承包合同時，應以中標價為基礎確定工程承包價，但最終的工程造價則指按照合同各條款的約定，承包商完成建造和保修任務后，對所有合格工程有權獲得的全部工程款。最終的工程造價與中標價格一般不會相等。
一、建設工程合同類型與結算關系
1、建設工程合同一般分為固定價格合同（包括固定單價合同和固定總價合同）、可調價格合同、成本加酬金合同三類。
�。�1）固定總價合同，是指工程的合同價格以總價的包干方式固定下來，一般適用于工期較短、工程量不大而且能夠精確計算工程量、風險不大、技術簡單的項目。
�。�2）固定單價合同，一般適用于正常施工工期，設計圖紙深度能夠滿足施工要求，且施工過程中變化和調整因素不大。承發(fā)包雙方在合同中的約定綜合單價包含的風險范圍和風險費用的計算方法，在約定的風險范圍內綜合單價不在
建設工程施工合同15
承包方(甲方)
施工單位(乙方)
為了明確雙方在施工中的權利義務，搞好配合協調，確保工期和工程質量，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，經雙方充分協商，簽訂本合同，以資共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱： 山韻佳苑B區(qū)
二、工程單價： 壹拾叁元(13.00)每米
三、工程內容范圍：
四、承包方式： 單包人工 (工程量約23000m)
五、工程造價：大寫 約貳拾玖萬玖仟元小寫 約299000.00元
六、結算方式：合同單價不變，工程量按實結算，辦好簽證，驗收手續(xù)。
七、施工方案和工期：施工組織方案乙方應提交甲方、監(jiān)理批準。乙方必須按計劃組織施工并接受甲方、 監(jiān)理對施工質量和進度檢查監(jiān)督，嚴格按圖施工。
工期包括：開工日期 按實際開工日期 竣工日期 20xx年2月10日 除以下原因工期順延： ①天氣原因 ②設計變更 ③地質原因 ④場地影響 ⑤甲方供樁影響⑥其他雙方均能接受的客觀原因
八、付款方式： 首期：機械設備進場試樁完成后甲方付工程總造價的20%。中期每完成兩千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程總造價的90%。余款樁基驗收合格甲方基礎底版澆完后結清余款。
九、乙方在施工期內，甲方、監(jiān)理隨時派員到現場檢查工藝和質量，如發(fā)現不符有關 規(guī)定時，甲方有權指正，乙方應負責及時改正。
十、乙方在施工中，如乙方責任者發(fā)生工傷，設備損壞等事故，均由乙方自行負責處理及賠償，甲方概不負責。
十一、甲乙雙方應明確工作代表，甲方工地代表 同志，監(jiān)理單位 工地代表 徐惠明 同志，乙方工地代表 孫海燕 同志。
十二、工程質量驗收，由甲方會同乙方等有關單位，對工程按規(guī)定進行總體驗收。凡 在驗收中發(fā)現必須返工或修補的部分，以書面議定修補措施和期限，乙方完工后要經再驗 收合格移交甲方，此發(fā)生的'費用由乙方承擔。工程質量乙方負責保修期貳年。
十三、違約責任：
1、按《經濟合同法》。
2、甲方責任：未能按照合同規(guī)定履行責任，竣工期得以順延，由于圖紙及其它原因變 更而造成的返工、停工，應采取補救措施，以減少損失，同時給予乙方相應補償。
3、乙方責任：
(1)按照國家、省市有關質量驗收規(guī)范驗收，由乙方造成工程質量問 題，乙方負責無償修理。并承擔由此產生的一切經濟損失。
(2)工期延誤，每天按工程價 款總額的萬分之五付給甲方作為違約金。
十四、解決合同糾紛方式：
(1)本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應及時解決。
(2)雙方同意由 / 仲裁委員會仲裁、
(3)可向無錫人民法院起訴。
十五、其它：
1、 甲方負責場地清理，做到三通一平。乙方嚴格安施工圖紙設計要求施工。
2、 如因甲方原因造成停工須由甲方負責補貼乙方損失，標準為500.00元每天、每臺機。
3、 施工過程中，產生的壓樁以外的費用由甲方負責。
4.乙方不開據工程發(fā)票。
5.送樁部分超出2.5米按實結算。
十六、本合同一式 貳 份，甲方執(zhí) 壹 份，乙方執(zhí) 壹 份，本合同經雙方簽字后生效。
十七、本合同訂立時間
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【建設工程施工合同】相關文章：
建設工程施工合同06-18
建設工程施工合同05-08
建設工程施工合同05-22
通信建設工程施工合同11-17
【精】建設工程施工合同02-23
建設工程施工合同【推薦】02-26
單位建設工程施工合同02-06
建設工程施工合同最新08-10
熱建設工程施工合同08-09
建設工程施工合同模板11-18