- 建筑工程承攬合同 推薦度：
- 規(guī)范的工程裝修承攬合同 推薦度：
- 承攬房屋裝修工程合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
工程承攬合同范本（精選16篇）
隨著時間的推移，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，下面是小編精心整理的工程承攬合同范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
工程承攬合同 1
發(fā)包單位： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：工程概況
湖畔護(hù)坡工程承包項目發(fā)包給乙方，包工包料施工，湖畔護(hù)坡全長按 ______米計算。
第二條：施工方案
1、護(hù)坡
(1)、基底寬______ 米，厚 ______米，自下而上慢慢收至高度為 ______米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標(biāo)號為42.5，磚要好質(zhì)量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進(jìn)出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。
第三條：合同工期
1、經(jīng)雙方協(xié)商確定，工程期為______ 日，暫定于自 ______年______月______日起至 ______年______月______日止，具體開工時間由甲方下達(dá)開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應(yīng)順延。
第四條：價格及付款方式
1、工程總承包價為 ______元。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內(nèi)容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收后付 ______元，除總金額的百分之五質(zhì)保金外，剩余部分 ______付，質(zhì)保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。
第五條：甲方義務(wù)
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。
第六條：乙方義務(wù)
1、承包人負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等進(jìn)行監(jiān)督檢查，處理日常相關(guān)事宜，確保本工程施工的安全穩(wěn)定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉(zhuǎn)包他人。
第七條：施工安全
承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要的`安全防護(hù)措施，消除事故隱患。
凡在施工過程中造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，均由乙方承擔(dān)。
第八條：驗收
工程竣工驗收應(yīng)以《施工方案》和《質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)。
如驗收不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工。
第九條：違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應(yīng)向乙方支付違約金(按應(yīng)付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內(nèi)容，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金；逾期超過十天，甲方有權(quán)單方面解除合同。
第十條：其它
本合同于 ______年______月______日由雙方在 ______簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式 ______份，上方各執(zhí)一份，上交 ______份。
發(fā)包單位(甲方)(蓋章)
授權(quán)代理人(簽字或蓋章) ：
聯(lián)系電話：
承包人(簽字或蓋章)：
聯(lián)系電話：
______年______月______日
工程承攬合同 2
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達(dá)成協(xié)議，具體事宜如下：
一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程
二、工程內(nèi)容：鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負(fù)零為標(biāo)準(zhǔn)土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內(nèi)存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內(nèi)短途由乙方承擔(dān)，超出部分由甲方承擔(dān)。
三、工程造價(含建安發(fā)票)：叁拾伍萬元整(350000.00)
四、結(jié)算方式：合同生效后乙方施工人員進(jìn)駐現(xiàn)場后付30%預(yù)付款，本體拆除完畢后付20%，余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發(fā)票一次性付清。
五、工程期限：20______年2月1日前工程全部結(jié)束并交付甲方驗收。
六、工程責(zé)任：
1.施工過程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負(fù)責(zé)、甲方不付任何責(zé)任；
2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé)；
3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮；甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險。
5.因甲方原因影響工程進(jìn)度工期順延。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同 3
承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱乙方)
定作方:_______________有限責(zé)任公司(以下稱甲方)
根據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、承攬名稱：_______________
a、承攬項目名稱：_______________
b、承攬項目地點：_______________
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工，中途遇不可抗力因素，則一方應(yīng)向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式：包工不包料。
e、承攬價格：
以實際粘貼面積_______________元計算。
f、工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準(zhǔn)分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、承攬工程內(nèi)容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
a、材料由甲方自行進(jìn)場。
b、施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標(biāo)準(zhǔn)。
4、付款方式：
工程完工驗收后天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價的______%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法：
工程完工當(dāng)天，雙方共同驗收，驗收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
6、工程保修期限：
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預(yù)留的______%保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負(fù)責(zé)。
7、工期：根據(jù)定作方的要求而定。
8、安全施工條例：
1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、糾紛的處理：
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的'，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定作方：_______________承攬方：_______________
定作方代表：___________承攬方代表：_______________
_______________年_______________月_______________日
工程承攬合同 4
甲方：______________________ 聯(lián)系電話：______________________
乙方：______________________ 聯(lián)系電話：______________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______工程達(dá)成以下協(xié)議：
1、甲方為乙方提供______設(shè)備及軟件，共____。
合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
2、付款方式
乙方先付甲方總工程預(yù)付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬件送達(dá)乙方指定場地經(jīng)乙方點數(shù)后，乙方須當(dāng)即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后，乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現(xiàn)金付款。
3、甲方責(zé)任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。
(2)甲方負(fù)責(zé)培訓(xùn)乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護(hù)免費期為____年，維護(hù)地點在甲方公司所在地。壹年內(nèi)因甲方提供硬件設(shè)備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復(fù)。
(3)如果是按乙方的要求擴(kuò)允功能，甲方可收取擴(kuò)充部分的費用。
(4)壹年以后甲方對提供設(shè)備和軟件有償維護(hù)，維護(hù)費用為￥____元/年(不包括更換設(shè)備和增加軟件支持點數(shù)的費用)。
4、乙方責(zé)任
(1)甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試，均不得用于ktv營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。
(2)乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決，甲方概不負(fù)責(zé)。
(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統(tǒng)的損壞，需要甲方上門服務(wù)的'，甲方發(fā)生的費用全部由乙方負(fù)責(zé)。
5、其他事項
(1)不得對軟件加以仿制 ；對軟件權(quán)利的標(biāo)志不得除去、遮蓋或涂抹等。
(2)按本合同第2條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的后果甲方概不負(fù)責(zé)在。
6、違約責(zé)任
雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權(quán)，參照我國有關(guān)法律法規(guī)處理；雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。
7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效；合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復(fù)印或涂改后無效!
甲方：(蓋章)_______
負(fù)責(zé)人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
乙方：(蓋章)_______
負(fù)責(zé)人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
工程承攬合同 5
委托方：_____________（以下稱甲方）
承接方：_____________（以下稱乙方）
簽約地點：________________________
施工地點：________________________
簽約時間：________________________
1、合同內(nèi)容
本合同項所指的項目是：___________________________
�。ㄏ到y(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣：_______________（rmb：__________）
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________（rmb___________）。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________（rmb________）。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________（rmb______）。
3.4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________（rmb________________）。
3.5 其它事項
________________________________________________
4、合同雙方責(zé)任
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的.關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與 附件一 質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。（響應(yīng)時間為全天24小時）
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方：________________ 乙方：___________________
地址：________________ 地址：___________________
電話：________________ 電話：___________________
傳真：________________ 傳真：___________________
簽約代表：____________ 簽約代表：_______________
指定聯(lián)絡(luò)人員：________ 指定聯(lián)絡(luò)人員：___________
工程承攬合同 6
甲方：
乙方：
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將 珍珠泉花園裝飾部分工作委托乙方施工。為了明確雙方責(zé)、權(quán)、利，根據(jù)《中華人民共和國民法典》，結(jié)合本工作實際情況，特簽訂如下協(xié)議，以資雙方共同遵守。
一、 承攬范圍及方式
1、承攬范圍： 珍珠泉花園裝飾 。
2、承攬方式：包工包輔料、包質(zhì)量、包工期、包安全生產(chǎn)、文明施工。
二、 工期及進(jìn)場時間
本工作自 20__年 5月10 日進(jìn)場施工至承包工程內(nèi)容完工，實際工期要求按項目部指定。在工種銜接上，必須服從甲方的統(tǒng)一調(diào)度，乙方無特殊原因造成工程銜接上的脫節(jié)，甲方將給以一定的經(jīng)濟(jì)處罰。
三、結(jié)算方式
1、按定額標(biāo)準(zhǔn)，以工日單價計算：
分項合格： ______元/工日
分項優(yōu)良： ______元/工日
2、按施工圖上建筑面積單價結(jié)算：
一次通過驗收合格： 72 元/平方米
3、其他計算方式：
4、定額外用工結(jié)算：
根據(jù)實際發(fā)生工作內(nèi)容，由項目部核定簽發(fā)工日數(shù)，按技術(shù)工 160 元/工日；輔助工 110 元/工日。
四、承攬工作范圍
圖紙及其設(shè)計變更包括的所有內(nèi)容。房子以內(nèi)的不產(chǎn)生點工。包括樓梯貼面及一層外墻貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以內(nèi)回土及挖土`散水等`至工程驗收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機(jī)，其余機(jī)械及小型工具由乙方自備。
五、付款方式
1、自備一個月生活費，以后按施工現(xiàn)場施工生產(chǎn)人數(shù)，結(jié)合完成工作量，每人每月預(yù)付生活費 1000 元；
2、所包含工作量結(jié)束支付至75%，年底付至95%，余下部分作預(yù)留保修費，竣工后一年付清。
3、屬乙方施工人員所發(fā)生的涉外費用，按實際發(fā)生數(shù)由乙方承擔(dān)，在結(jié)算款中扣除；
六、雙方責(zé)任
(一)甲方
1、負(fù)責(zé)對業(yè)主、設(shè)計院、質(zhì)監(jiān)站及其他對外工作的聯(lián)系；
2、負(fù)責(zé)各工種之間的協(xié)調(diào)工作，并對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工等進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；
3、對乙方做好安全生產(chǎn)教育；
4、負(fù)責(zé)乙方施工人員食宿安排；
5、按預(yù)算用量做好材料、設(shè)備的供應(yīng)；
6、根據(jù)本協(xié)議按時撥付月度生活費；
7、負(fù)責(zé)組織施工驗收、辦理工程結(jié)算；
8、甲方派現(xiàn)場代表 ______，在施工中負(fù)責(zé)與乙方的協(xié)調(diào)工作，楊偉為技術(shù)負(fù)責(zé)。
(二)乙方
1、組織施工人員進(jìn)場，施工人數(shù)、技術(shù)力量必須滿足工程進(jìn)度、質(zhì)量的要求，進(jìn)場人員必須持有居民身份證、就業(yè)登記卡、就業(yè)證、暫住證(復(fù)印一份交甲方備案)，并報送進(jìn)場職工1寸近照及花名冊一份，供甲方備案。
2、必須服從甲方的整體安排和協(xié)調(diào)，服從甲方現(xiàn)場管理人員的統(tǒng)一管理。遵守法律、法規(guī)及規(guī)章制度，對違法亂紀(jì)者，甲方有權(quán)按照規(guī)定給予處罰，隨時向乙方提出清退。
3、進(jìn)場人員必須持有上崗證，特殊工種必須持有安全操作證(如進(jìn)場后再辦上崗證和操作證的，其費用由作業(yè)班組自理，甲方協(xié)調(diào)辦理)。
4、嚴(yán)格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工，每道工序完工后必須經(jīng)甲方檢查后方能進(jìn)行下道工序的施工，同時認(rèn)真配合安裝施工，共同完成任務(wù)。
5、負(fù)責(zé)雇工患病及意外事故處理費用及其他費用。
6、確保工程進(jìn)度，保證工程質(zhì)量，負(fù)責(zé)乙方原因造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
7、派專人開機(jī)，做好與其他班組機(jī)械使用的協(xié)調(diào)。
8、乙方自行配備甲方提供機(jī)械以外的設(shè)備、工具用具以及工人需要的勞保用品。
9、乙方委派 ______，______和______為現(xiàn)場代表，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度等的協(xié)調(diào)安排及生活費的領(lǐng)取。
七、安全生產(chǎn)及保安規(guī)則：
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對職工的安全生產(chǎn)教育，嚴(yán)格遵守執(zhí)行安全生產(chǎn)六大紀(jì)律及甲方的安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，完善安全設(shè)施，加強(qiáng)安全交底及安全檢查。乙方有責(zé)任和權(quán)力完善安全生產(chǎn)工作。
2、甲方對乙方的生產(chǎn)工作實行不定期的檢查，凡發(fā)現(xiàn)違反安全生產(chǎn)規(guī)定、違章操作，盲目蠻干的.，甲方將有權(quán)予以罰款，要求完善和規(guī)范。
3、根據(jù)誰施工誰負(fù)責(zé)安全的原則，乙方對施工人員的安全生產(chǎn)負(fù)完全責(zé)任。如發(fā)生意外事故，由乙方負(fù)責(zé)處理，費用由乙方承擔(dān)。如發(fā)生重大人員傷亡事故，乙方應(yīng)及時通知甲方，由甲方協(xié)調(diào)呈報有關(guān)部門。
4、乙方應(yīng)教育施工人員嚴(yán)守國家政策法規(guī)，遵守甲方規(guī)定的治安、市容的有關(guān)規(guī)定，遵守生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，維護(hù)施工區(qū)域的正常秩序。
5、施工現(xiàn)場及宿舍區(qū)，不得使用電飯鍋、加熱器等，不準(zhǔn)私拉電源，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方予以沒收，同時采取警告、處罰等決定，屢教不改的，甲方給予清退出工地。
6、對打架、斗毆的有關(guān)人員，除處于必要的罰款外，責(zé)令其退出工地，情節(jié)嚴(yán)重的報告當(dāng)?shù)嘏沙鏊�，�?yīng)有的處罰、費用由責(zé)任人承擔(dān)。本工程由誰簽定合同，誰在現(xiàn)場指揮、管理，如承包人不在現(xiàn)場管理或管理不善，甲方有權(quán)在乙方工程價款中扣除工程款的20%，同時甲方以80%款直接發(fā)放至作業(yè)人員。
八、材料及工具
1、按預(yù)算定額規(guī)定，乙方向甲方辦理領(lǐng)料手續(xù)，在施工過程中，乙方應(yīng)妥為保管和使用，不得浪費，切實維護(hù)好甲方的利益，乙方管理有方，有明顯節(jié)約材料，經(jīng)項目部核定后，甲方給予必要的獎勵。
2、甲方提供的各種機(jī)械設(shè)備，乙方應(yīng)派專人負(fù)責(zé)使用，屬人為造成的損壞，其費用由乙方承擔(dān)。
3、甲方提供的各種小型工具，乙方應(yīng)妥善保管和使用，屬正常損耗的以舊換新，屬非正常損耗的，其費用由乙方承擔(dān)(安全帽由甲方提供，完工后如數(shù)交還甲方，丟失或損壞，由乙方按原價賠償)。
4、乙方在施工中，必須做到工完場清，誰施工誰清理的原則，同時服從甲方的監(jiān)督和指導(dǎo)，若發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象，視情節(jié)給予罰款，如遇到有場地不清工完不清，甲方有權(quán)利責(zé)令其班組清理后施工，一旦不履行好此項工作，甲方將作出強(qiáng)制手段，委托其他人清理，發(fā)生費用由責(zé)任班組承擔(dān)，為抓好質(zhì)量、安全、文明衛(wèi)生工作，項目部不定期進(jìn)行考核打分，視情況予以一定的獎罰。
九、其他
1、未盡事宜，在施工過程中協(xié)商決定。
2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。
甲方：
乙方：
日期：
工程承攬合同 7
委托單位（甲方）：___________________________
承攬單位（乙方）：___________________________
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《________________》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱：__________________________________
2、工程地點：__________________________________
3、承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
�。�1）承包人包工、包料。
（2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料。
�。�3）承包人包工、發(fā)包人包料。
5、施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
�。�1）發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。
�。�2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費（大寫）____________元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）
6、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計________________元整，大寫金額：________________元整。（附報價清單）
二、施工時間：
工程期限________日，時間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作：
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的'水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。
四、乙方工作：
1、參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。
2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
3、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5、對于施工過程中的有關(guān)事項（如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。
6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7、工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗收和標(biāo)準(zhǔn)：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時間：________________
付款百分比：________________
金額：________________
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元。甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、保質(zhì)期：
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他：
1、本合同一式____份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向________________委員會申請_____。
委托方（甲方）：________________
承攬單位（乙方）：________________
代表人：_________________
代表人：_________________
簽約日期：_______________
簽約日期：______________
工程承攬合同 8
房主人(甲方)：________
承建人(乙方)：________
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目：________
二、建筑面積： 按實際板面計算。
三、承建方式及施工準(zhǔn)備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu)，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成____________。
六、單價按實際板面積，每平方米______元人民幣大寫______元整，其中整棟外加______元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關(guān)插座、水按甲方指定的'使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：________
身份證號碼：________________
聯(lián)系電話：________
乙方簽字：________
身份證號碼：________
聯(lián)系電話：________
日期：________年____月____日
日期：________年____月____日
工程承攬合同 9
定作人（委托方）：________________（以下簡稱甲方）
承攬人（施工方）：________________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《_____________》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本著平等自愿、誠實守信原則，雙方經(jīng)充分協(xié)商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱
乙方承攬的________________電線電纜安裝工程。
第二條：工程地點（________省________縣________鎮(zhèn)________村到________村境內(nèi)）
第三條：工程價款及付款方法
甲方應(yīng)于竣工驗收后當(dāng)日內(nèi)將工程款支付給乙方，支付方式為：現(xiàn)金。
第四條：工程期限
施工期限為________年________月________日開始至________年________月________日結(jié)束，施工期限為10個日。
第五條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方安裝的工程質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)及地方的規(guī)定，同時也應(yīng)符合甲方的'要求。
第六條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
乙方承包方式為包工不包料，乙方準(zhǔn)備施工設(shè)備及相應(yīng)人員，甲方負(fù)責(zé)提供施工所需的材料（材料清單另外附件）。
第七條：甲方義務(wù)
1、甲方應(yīng)于開工當(dāng)天向乙方提供施工圖。
2、甲方應(yīng)在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認(rèn)。
3、施工前甲方應(yīng)為乙方整理出現(xiàn)場，施工后甲方應(yīng)為乙方施工提供相應(yīng)的便利
4、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的施工進(jìn)程。
5、施工完工后三天內(nèi)甲方負(fù)責(zé)組織驗收工作。
6、按協(xié)議履行付款義務(wù)。
第八條：乙方義務(wù)
1、乙方進(jìn)駐甲方工程工地后，應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度，不得損壞甲方的財物。
2、乙方接收材料后應(yīng)妥善保管甲方的材料，保證材料不丟失或不被損壞。
3、乙方自行承擔(dān)施工人員和本人的食宿及相關(guān)_____，做好安全保障措施，如出現(xiàn)安全事故，由乙方全部負(fù)責(zé)。
4、乙方按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工�？⒐ず�，五天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5、乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國家施工驗收規(guī)范進(jìn)行。
6、乙方不得中途解除合同。
第九條：違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)按工程所需提供材料，如因甲方未能按時提供材料，導(dǎo)致乙方工期延長，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的，乙方負(fù)責(zé)賠償同種規(guī)格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應(yīng)按日支付違約金，每日違約金為合同總價款的________%。
3、乙方應(yīng)按期完工，未能
4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔(dān)違約金人民幣：_________________元整。（大寫：_________________元整）
第十條：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。
第十一條：乙方簽字確認(rèn)的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。
第十二條：本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同履行期間雙方發(fā)生爭議，協(xié)商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。
甲方（簽字）：_________________乙方（簽字）：_________________
________年________月________日________年________月________日
工程承攬合同 10
甲方：___________法人代表：___________
乙方：___________法人代表：___________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著互利互惠的`原則，依據(jù)《中華人民共和國民法典》以及相關(guān)國家法律、法規(guī)，就花池護(hù)欄工程制作安裝達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程范圍和工作內(nèi)容
1、工程名稱：__________
2、工程范圍：工程護(hù)欄的制作安裝施工。
3、工作內(nèi)容：乙方按甲方提供的護(hù)欄設(shè)計、安裝要求，完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內(nèi)容。
二、合同工期
本工程項目工期為___日。自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
三、工程價款及付款方式
(一)工程價款
以上工程造價共計：_______元大寫：_______元整
(二)結(jié)算方式
工程完工驗收合格后按實際決算付款(附工程決算書)。
四、施工期間的安全由乙方負(fù)全責(zé)，乙方要采取措施保證人員安全，在施工過程中，存放、保管好材料，防止學(xué)生在施工現(xiàn)場玩耍出現(xiàn)安全事故。并保證工程質(zhì)量合格。保質(zhì)期三年，保質(zhì)期內(nèi)因質(zhì)量出現(xiàn)問題乙方須免費維修或更換。
五、施工要求：
護(hù)欄高度_______㎝；立柱為_______×_______方鋼，_______m一個，底部加預(yù)埋件，水泥澆筑；其余部分為_______×_______方管，欄桿頂部為_______扁鐵加工成圓弧裝飾；防銹漆刷底，黑漆罩面。
六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜雙方協(xié)商解決，解決不成，經(jīng)法律途徑解決。
甲方：(簽章)___________乙方：(簽章)___________
負(fù)責(zé)人：___________負(fù)責(zé)人：___________
代理人：___________代理人：___________
___________年___________月___________日___________年___________月___________日
工程承攬合同 11
甲方：
營業(yè)執(zhí)照號：________________
地址：________________
法定代表人：________________
電話：________________
身份證號：_______________________
乙方：
營業(yè)執(zhí)照號：________________
地址：________________
法定代表人：________________
電話：________________
身份證號：_______________________
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：
一、協(xié)議執(zhí)行期限：
本協(xié)議又甲乙雙方自行商談，執(zhí)行期限為______年___月___日至_____年___月___日
二、甲方權(quán)利：
1、甲方有權(quán)監(jiān)督裝飾工程的現(xiàn)場管理及文明施工。
2、甲方有權(quán)對乙方施工質(zhì)量進(jìn)行抽檢與檢驗。
3、甲方有權(quán)對乙方施工材料進(jìn)行封樣及審核。
4、甲方有權(quán)對乙方的不規(guī)范行為提出相應(yīng)的整改意見。
三、甲方責(zé)任：
1、甲方負(fù)責(zé)向乙方提供裝飾工程項目。
2、開工前甲方負(fù)責(zé)向乙方提供經(jīng)裝飾工程項目單位簡章確認(rèn)后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明，并向乙方進(jìn)行交底，須雙方簽字認(rèn)可。
3、甲方負(fù)責(zé)按照本協(xié)議中規(guī)定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
四、乙方權(quán)利：
1、乙方有權(quán)要求甲方與施工隊進(jìn)行溝通，確保工程的.順利進(jìn)行。
2、乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議及時撥付工程款，確保工程的順利進(jìn)行。
五、乙方責(zé)任：
1、乙方所派出人員須遵守合理的。
2、乙方所派出人員應(yīng)能勝任施工中各個環(huán)節(jié)的工作任務(wù)。
3、乙方所對派出人員進(jìn)行甲方企業(yè)文化的學(xué)習(xí)與教育。
4、乙方應(yīng)遵守甲方現(xiàn)場施工管理中提出的各項合理要求。
六、工程變更：
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
七、工期延誤：
1、對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期應(yīng)當(dāng)順延：
工程量變化或設(shè)計變更；根據(jù)現(xiàn)場實際施工情況或經(jīng)業(yè)主單位或甲方同意工期順延及其它情況的；不可抗力；
2、對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應(yīng)當(dāng)順延：
甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的；
甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的；
甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
3、因乙方責(zé)任不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
八、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程施工質(zhì)量按甲方與業(yè)主簽署的相關(guān)協(xié)議及甲乙雙方施工前認(rèn)可的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
九、工程驗收
在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗收:材料驗收；隱蔽工程驗收；竣工驗收。
十、工程支付款：
合同簽定后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預(yù)付款，即_________元；泥工完工后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進(jìn)度款，即___________元；逢單項工程完工驗收后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付加項目后的追加款，油漆工程完工后發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款15%余額款，即_________元。
全部工程完工后三天內(nèi)支付余款5%，即_________元簽定合同后首付工程款的20%，即________元；以后按每期工程完工驗收單簽名后三天內(nèi)付款，按第10.1條分多次付款，水電改造定位完工驗收后付第二次款20%，即________元；泥工完工后付第三次款20%，即_______元；木工程完工后付第四次款20%，即________元；油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元，全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清，即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。
其他支付方式：
1、工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程驗收單并簽字，
2、發(fā)包人應(yīng)在簽字后三天內(nèi)向承包人結(jié)清每期工程進(jìn)度款。
3、工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
十一、違約責(zé)任：
1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
2、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
4、發(fā)包人未按期支付每次工程進(jìn)度款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2元，十五天后乙方可中止合約。由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2元。
十二、附則：
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份。
甲方：____________ 乙方：____________
______年___月___日______年___月___日
工程承攬合同 12
甲方：______________________ 聯(lián)系電話：______________________
乙方：______________________ 聯(lián)系電話：______________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______工程達(dá)成以下協(xié)議：
1.甲方為乙方提供______設(shè)備及軟件，共____。
合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
2.付款方式
乙方先付甲方總工程預(yù)付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬件送達(dá)乙方指定場地經(jīng)乙方點數(shù)后，乙方須當(dāng)即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后，乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現(xiàn)金付款。
3.甲方責(zé)任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。
(2)甲方負(fù)責(zé)培訓(xùn)乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護(hù)免費期為____年，維護(hù)地點在甲方公司所在地。壹年內(nèi)因甲方提供硬件設(shè)備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復(fù)。
(3)如果是按乙方的要求擴(kuò)允功能，甲方可收取擴(kuò)充部分的費用。
(4)壹年以后甲方對提供設(shè)備和軟件有償維護(hù)，維護(hù)費用為￥____元/年(不包括更換設(shè)備和增加軟件支持點數(shù)的費用)。
4.乙方責(zé)任
(1)甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的.素材僅供系統(tǒng)測試，均不得用于ktv營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。
(2)乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決，甲方概不負(fù)責(zé)。
(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統(tǒng)的損壞，需要甲方上門服務(wù)的，甲方發(fā)生的費用全部由乙方負(fù)責(zé)。
5.其他事項
(1)不得對軟件加以仿制 ;對軟件權(quán)利的標(biāo)志不得除去、遮蓋或涂抹等。
(2)按本合同第2條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的后果甲方概不負(fù)責(zé)在。
6.違約責(zé)任
雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權(quán)，參照我國有關(guān)法律法規(guī)處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。
7.本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復(fù)印或涂改后無效!
甲方：(蓋章)_______
負(fù)責(zé)人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
乙方：(蓋章)_______
負(fù)責(zé)人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
工程承攬合同 13
發(fā)包單位：______
承包單位：______
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲方將其金宇時代奧城地塊基礎(chǔ)土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》及其相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。
一、乙方的資質(zhì)
1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊和相關(guān)行政機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)，并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記和相關(guān)施工資質(zhì)的公司法人。
2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質(zhì)證明文件的原件和提交復(fù)印件以供檢驗。復(fù)印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。
3、在本合同履行期內(nèi)，上述資質(zhì)證明文件如有變更，乙方應(yīng)在變更之日起五個工作日內(nèi)向甲方交驗變更后的資質(zhì)證明文件原件和復(fù)印件。
4、乙方應(yīng)保證前述資質(zhì)證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關(guān)資質(zhì)證明的，應(yīng)按照本合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任，同時甲方有權(quán)拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱：“金宇·時代奧城”地塊基礎(chǔ)土石方挖運工程
2、工程地點：南部縣南隆鎮(zhèn)蜀北大道西延線
三、工程施工承攬工作內(nèi)容
施工圖所示范圍內(nèi)放線，標(biāo)高控制，勞動力及技術(shù)裝備的組織，土石方的開挖、運輸及所需機(jī)械設(shè)施設(shè)備，地表清障，場內(nèi)排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護(hù)隔離設(shè)施，工程資料的編制，現(xiàn)場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建，沖洗設(shè)備、設(shè)施，臨時用水用電，為保證工程質(zhì)量、進(jìn)度而作的協(xié)調(diào)，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。
注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。
四、合同工期
開工日期：_______年____月____日；竣工日期：_______年____月____日。合同工期總?cè)諝v天數(shù)70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。
五、合同價款
本合同采用單價包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費、材料費、機(jī)械費、管理費、行管罰款、保險費、交驗前成品保護(hù)費、利潤、稅金、工程周邊社會關(guān)系協(xié)調(diào)費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/；無淤泥其單價為：23.00元。
1、工程施工期間需排水其所需的設(shè)施設(shè)備、人工費由乙方負(fù)責(zé)。
2、如需加班施工所需費用由乙方負(fù)責(zé)。
3、工程方量按實際收方結(jié)算。
六、工程結(jié)算
1、乙方按工程進(jìn)度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認(rèn)后支付已完工程價款的.70%；
2、工程完工驗收合格后，依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量辦理結(jié)算，結(jié)算完畢，移交結(jié)算資料后，一次性付至結(jié)算金額的80%，剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內(nèi)付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付，且不視為甲方違約。
七、工程質(zhì)量及技術(shù)要求
本工程嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行《土石方工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑地基與基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等進(jìn)行施工和驗收。同時，本合同約定：
1、土石方工程施工完成后的驗收標(biāo)高與設(shè)計標(biāo)高的誤差不大于±10，垂直面邊坡需用挖機(jī)夯實。如驗收不合格，所產(chǎn)生的返工費用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
2、進(jìn)場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費交繳憑據(jù)及質(zhì)量進(jìn)度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負(fù)責(zé)施工及其人工費。
4、竣工結(jié)算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)安全施工規(guī)范進(jìn)行施工，采取嚴(yán)格有效的安全防護(hù)措施，在施工作業(yè)中，乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關(guān)的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權(quán)另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金_________萬，合同簽訂后3天內(nèi)轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶，合同即生效，否則合同無效。
十、合同簽訂后，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結(jié)算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責(zé)任
本合同工程不允許轉(zhuǎn)包/分包，若甲方核實乙方有轉(zhuǎn)包或分包行為，甲方有權(quán)單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場，并承擔(dān)該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權(quán)另行追索。
十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗結(jié)清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同 14
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達(dá)成協(xié)議，具體事宜如下：
一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程
二、工程內(nèi)容：鍋爐本體（電氣、儀表類由甲方自行拆卸）拆卸。拆卸以正負(fù)零為標(biāo)準(zhǔn)土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內(nèi)存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內(nèi)短途由乙方承擔(dān)，超出部分由甲方承擔(dān)。
三、工程造價（含建安發(fā)票）：叁拾伍萬元整（350000.00）
四、結(jié)算方式：合同生效后乙方施工人員進(jìn)駐現(xiàn)場后付30%預(yù)付款，本體拆除完畢后付20%，余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發(fā)票一次性付清。
五、工程期限：20______年2月1日前工程全部結(jié)束并交付甲方驗收。
六、工程責(zé)任：
1、施工過程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負(fù)責(zé)、甲方不付任何責(zé)任；
2、施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé)；
3、在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮；甲方提供水電。
4、施工人員必須有工傷保險。
5、因甲方原因影響工程進(jìn)度工期順延。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同 15
甲方：___________
法人代表：___________
乙方：___________
法人代表：___________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著互利互惠的原則，依據(jù)《中華人民共和國民法典》以及相關(guān)國家法律、法規(guī)，就花池護(hù)欄工程制作安裝達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程范圍和工作內(nèi)容
1、工程名稱：__________
2、工程范圍：工程護(hù)欄的制作安裝施工。
3、工作內(nèi)容：乙方按甲方提供的'護(hù)欄設(shè)計、安裝要求，完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內(nèi)容。
二、合同工期
本工程項目工期為___日。自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
三、工程價款及付款方式
1、工程價款
以上工程造價共計：_______元大寫：_______元整
2、結(jié)算方式
工程完工驗收合格后按實際決算付款（附工程決算書）。
四、安全責(zé)任
施工期間的安全由乙方負(fù)全責(zé)，乙方要采取措施保證人員安全，在施工過程中，存放、保管好材料，防止學(xué)生在施工現(xiàn)場玩耍出現(xiàn)安全事故。并保證工程質(zhì)量合格。保質(zhì)期三年，保質(zhì)期內(nèi)因質(zhì)量出現(xiàn)問題乙方須免費維修或更換。
五、施工要求：
護(hù)欄高度_______㎝；立柱為_______×_______方鋼，_______m一個，底部加預(yù)埋件，水泥澆筑；其余部分為_______×_______方管，欄桿頂部為_______扁鐵加工成圓弧裝飾；防銹漆刷底，黑漆罩面。
六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。未盡事宜雙方協(xié)商解決，解決不成，經(jīng)法律途徑解決。
甲方：（簽章）___________
乙方：（簽章）___________
負(fù)責(zé)人：___________
代理人：___________
___________ 年___________月___________日
工程承攬合同 16
甲方：
乙方：
根據(jù)甲方生產(chǎn)需要，經(jīng)雙方協(xié)商，甲方同意將井下采掘工程承包給乙方施工。雙方特訂立如下合同條款，以便共同遵守：
一、工程項目地點：
二、工程項目名稱：井下采掘及附屬工程。
三、工程項目范圍：按____有色地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)院設(shè)計，有序、合理、安全可靠的前提下開展作業(yè)。
四、工程單價(工程單價不含稅)
1、掘進(jìn)與擴(kuò)幫，挑頂，撬底工程以立方米為單位實行包干價，每立方米為328元(約合1180元/米)
2、采礦工程單價以噸為單位實行包干價，每噸45元。 上述1、2條款的單價均包括從鑿巖爆破開挖到運輸?shù)V石或石渣的所有費用。運輸是指從井下作業(yè)面裝車運輸?shù)降孛孢x礦廠堆礦場或廢渣場的整個過程。
3、附屬工程單價
(1)、采掘時需毛石漿砌拱支護(hù)的，由乙方包工包料，每米按800元，直墻每立方150元，驗收結(jié)算。
(2)、采掘工程需混凝土支護(hù)的，由乙方包工包料，按每立方米600元結(jié)算。
(3)、采掘工程需要用木料支護(hù)的，甲方支護(hù)給乙方的人工費按每米120元驗收結(jié)算。
(4)、采掘過程中需人工二次倒運的，以每增加一次倒運，增加每噸8元驗收結(jié)算。
4、雙方確定有關(guān)材料的單價：炸藥：11.6元 、導(dǎo)爆管：每發(fā)6.8元，電雷管：每發(fā)3.5元，電價：每度0.70元。乙方同意這些價格不管市場情況有無變化二年內(nèi)不再調(diào)整。
五、工程結(jié)算及付款方式
1、巷道掘進(jìn)及附屬工程按甲方驗收后的工程量進(jìn)行結(jié)算。
2、采礦工程按甲方地面礦倉計量員的計量單進(jìn)行結(jié)算。
3、結(jié)算時甲方將其提供的爆破材料、電費，維修配件500元之內(nèi)有乙方承擔(dān)，每月30日驗收，下月10日前付清92%的工程款，扣留8%的安全押金。
六、雙方的權(quán)力與責(zé)任
1、甲方的權(quán)力與責(zé)任
(1)、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方按甲方要求施工和規(guī)定時間完成，如乙方不按要求施工，甲方有權(quán)不預(yù)驗收或罰款或終止合同的處理。
(2)、甲方應(yīng)及時購置設(shè)備，提供材料。
(3)、甲方必須保證風(fēng)、水、電的正常供給。
(4)、甲方負(fù)責(zé)提供乙方施工人員的住房，材料庫，修理間等。
(5)、卷揚機(jī)電費、水泵抽水電費由甲方負(fù)責(zé)。甲方因自身生產(chǎn)材料和設(shè)備不到位造成乙方民工停工，從停工第三日起，補(bǔ)助現(xiàn)場施工人員的民工每天30元的生活費。
(6)、如果乙方在合同履行期間內(nèi)，嚴(yán)重違反有關(guān)條款，連續(xù)2個月不能完成采掘任務(wù)，甲方有權(quán)單方面終止合同，另行安排工程隊，并追究乙方給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方的權(quán)力與責(zé)任
(1)、承包人必須提供合法，具備井巷施工人資質(zhì)的各類證明材料和有關(guān)人員的資質(zhì)證書或上崗證書。保證安全文明生產(chǎn)，建立建全礦山安全責(zé)任制度，規(guī)章制度和作業(yè)規(guī)程。
(2)、每月拓工程款8% 預(yù)留給甲方，合同期滿全部付清。
(3)、乙方有權(quán)按生產(chǎn)進(jìn)度制各崗位的'工作報酬。
(4)、乙方必須按甲方指定的地點堆放礦、渣，不得將礦、渣混倒，制造人為損失和貧化，發(fā)現(xiàn)礦、渣混倒一車罰款100-500元。
(5)、乙方雇傭作業(yè)人員必須是遵守國家法律，年滿18―60周歲，身體健康，思維正常的中華人民共和國男性公民。
(6)、乙方不得雇傭信豐縣本縣區(qū)內(nèi)的作業(yè)人員從事井下作業(yè)。
(7)、杜絕偷礦或伙同他人盜礦，發(fā)現(xiàn)一次罰款5000元，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)處理。
(8)、承擔(dān)采掘作業(yè)的各種材料，運輸設(shè)備和礦山機(jī)械保養(yǎng)等費用。
(9)、乙方招收的工人必須進(jìn)行安全教育，熟悉礦山安全操作規(guī)程，必須保證持證上崗，乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行礦山安全生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)，條例，確保各項安全生產(chǎn)措施到位。及時準(zhǔn)確的整治安全隱患，做到警鐘長鳴，安全無事故。相關(guān)人員各種規(guī)定的培訓(xùn)費用由乙方承擔(dān)。在施工期間，乙方人員的，傷、殘、亡等一切事故費用乙方自理。
七、其他事項
1、乙方作業(yè)人員必須持身份證，計生證證明，特殊工作必須持證上崗。
2、乙方必須為施工人員辦理工傷及安全險，并在甲方備案。
3、礦區(qū)施工人員必須遵守礦規(guī)，礦紀(jì)，鄉(xiāng)規(guī)民約。
4、在合同期內(nèi)，如遇自然不可抗力產(chǎn)生費用增加，由雙方協(xié)商解決。乙方需終止合同，必須提前三個月向甲方提出書面申請。否則處違約金10萬元。如甲方無正當(dāng)理由單方終止合同，應(yīng)賠償乙方違約金10萬。
5、本合同有效期為兩年，合同期滿后在同等條件下乙方享有優(yōu)先權(quán)續(xù)簽。
6、本合同自雙方簽章后生效，具有法律效應(yīng)，未盡事宜雙方協(xié)商解決。合同一式肆份，雙方各執(zhí)二份。
甲方單位：
乙方單位：
委托代理人：
委托代理人：
______年______月______日：
【工程承攬合同】相關(guān)文章：
工程承攬合同03-07
【薦】工程承攬合同04-13
工程承攬合同【薦】04-13
工程承攬合同【熱門】04-07
工程承攬合同【熱】04-07
【熱】工程承攬合同04-01
工程安裝承攬合同03-08
護(hù)欄工程承攬合同04-11
【熱門】工程承攬合同04-20
工程承攬合同通用03-16