土石方工程協(xié)議書四篇
在充滿活力,日益開放的今天,協(xié)議使用的情況越來越多,協(xié)議對(duì)雙方的事務(wù)履行起到積極作用。大家知道協(xié)議的格式嗎?下面是小編為大家收集的土石方工程協(xié)議書4篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
土石方工程協(xié)議書 篇1
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律、法規(guī),為明確雙方在工程承包中的權(quán)利、責(zé)任,確保工程任務(wù)的全面完成,在自愿、平等、互利的原則下,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、工程范圍:土石方鉆孔、二氧化碳破碎,二次破碎,裝車另算。
4、總工程量:
5、開工時(shí)間:
6、工期:
7、破碎規(guī)格:巖石直經(jīng)不大于
二、工程單價(jià)以及付款方式:
1、工程單價(jià):每噸 元人民幣。
2、計(jì)算方式:按實(shí)際車輛過磅重量為準(zhǔn)。
3、付款方式:每噸結(jié)算壹次,全額付清。
三、甲方責(zé)任
1、在乙方開工前,須將三相電供到二氧化碳工作室,不低于150個(gè)千瓦。其費(fèi)用由甲方承擔(dān)。每月電費(fèi)由乙方自行支付。
2、負(fù)責(zé)乙方所有機(jī)械設(shè)備的停放場地,其費(fèi)用甲方承擔(dān)。
3、保證工程真實(shí)、有效,由此造成的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任,法律責(zé)任由甲方承擔(dān)。
4、負(fù)責(zé)相關(guān)該工程的施工許可手續(xù)以及坐標(biāo),水準(zhǔn)點(diǎn),紅外線位置和交驗(yàn)手續(xù),坐標(biāo)、水準(zhǔn)點(diǎn)出現(xiàn)差錯(cuò)由甲方承擔(dān)損失。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門及社會(huì)關(guān)系,確保工程順利進(jìn)行。
6、手續(xù)不齊全或不具備,老百姓堵工,政府部門檢查等原因造成乙方無法施工,石料不及時(shí)運(yùn)走而造成乙方無法施工,油料供應(yīng)不及時(shí)造成乙方無法施工,停電或電力不夠造成乙方無法施工,甲方?jīng)]按合同支付工程款致使乙方資金不足而造成無法施工,外部人員擾亂造成乙方無法施工等上述原因,由甲方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任,并補(bǔ)償乙方停工損失,補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):鉆機(jī)每天壹仟元;挖機(jī)每天壹仟伍佰元;二氧化碳機(jī)器每天壹仟元;人工每天貳佰元(上述機(jī)械指每天每臺(tái)的補(bǔ)償,人工指每天每人的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn))上述原因致使
乙方無法施工2小時(shí)開始計(jì)算,累計(jì)到停工10小時(shí)為一天,則按每天的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償給乙方,累計(jì)不足10小時(shí)不算損失費(fèi)用。
7、油料運(yùn)輸?shù)揭曳街付ㄎ恢,提供油罐?chǔ)存(油罐費(fèi)用由甲方承擔(dān)),油料價(jià)格不高于市場價(jià),在乙方的工程款中扣出。油料質(zhì)量需達(dá)標(biāo),低于市場
8、由施工造成的振動(dòng)、灰塵污染、噪音污染,由主負(fù)責(zé)處理。
9、不可抗力因素,如:地震、海嘯、自然災(zāi)害等原因,雙方均不承擔(dān)對(duì)方的損失。
10、主便道(指運(yùn)輸石料的便道)的修整和維護(hù),表層植物、電線及其他的清理、泥土的清理等等概由甲方承擔(dān)石料的轉(zhuǎn)運(yùn)及其多次轉(zhuǎn)運(yùn)、石料的場地概由甲方負(fù)責(zé),在裝車和石料轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)須將乙方的工作面預(yù)留好并清理地表面的`泥土及碎屑。由上述造成乙方損失和停工概由甲方負(fù)責(zé)停工補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按第三項(xiàng)第6條的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償給乙方。
四、乙方責(zé)任
1、積極配合甲方做好工程施工相關(guān)工作,做到安全、文明。
2、施工過程中乙方有責(zé)任和義務(wù)與甲方共同商議,采取合理的施工方案及合理化建議,不得擅做主張。
3、保證工程施工技術(shù)力量的可投入及項(xiàng)目管理成員的完整性。
4、施工現(xiàn)場做到整潔有序,達(dá)到文明標(biāo)準(zhǔn)化施工。
5、乙方必須按照相關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的安全措施,并購買相關(guān)人員的人身意外險(xiǎn),相關(guān)人員須持證入場,確保安全文明施工,如乙方自身原因發(fā)生的安全事故一切法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任概由乙方負(fù)責(zé)。
五、工程延誤及工程變更
1、如甲方原因造成工程延續(xù),其損失由甲方承擔(dān),標(biāo)準(zhǔn)按第三項(xiàng)第6條執(zhí)行補(bǔ)償給乙方,乙方有權(quán)終止合同。
2、工程變更,須經(jīng)雙方簽字認(rèn)可,另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如工程變更造成乙方無法施工(無法施工具體指:價(jià)格不合理,技術(shù)質(zhì)量要求超過乙方現(xiàn)有技術(shù),工程量過少致使乙方無法收回成本及甲方不合理要求)上述原因甲方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。結(jié)清乙方工程款并按第三項(xiàng)第7條標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償乙方停工損失。
六、合同違約
1、甲方未按合同支付工程款,超過24小時(shí),乙方有權(quán)單方面停工(停工損失按第三項(xiàng)第6條的標(biāo)準(zhǔn)由甲方補(bǔ)償給乙方),乙方有權(quán)利變買石料直至工程款結(jié)清和停工損失結(jié)清,乙方有權(quán)利終止合同,結(jié)清乙方工程款(同時(shí)乙方有權(quán)變賣石料直至工程款和停工損失結(jié)清),乙方有權(quán)利向甲方收取國家標(biāo)準(zhǔn)2至3倍的利息。
2、非乙方原因造成的停工、延誤、窩工、誤工等,所有經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任由甲方承擔(dān)。停工延誤的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按第三項(xiàng)第6條執(zhí)行,由甲方補(bǔ)償給乙方,并且乙方享有第六項(xiàng)
第1條所述權(quán)利,窩工、誤工按實(shí)際成本翻倍由甲方補(bǔ)償給乙方。
3、乙方未按合同相關(guān)條例條款執(zhí)行以及施工,甲方有權(quán)利終止本合同。
七、合同爭議
本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議或附件,補(bǔ)充協(xié)議和附件簽訂后與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,簽字、畫押或蓋章后生效,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
身份證:
身份證:
電話:
電話:
銀行賬號(hào):
銀行賬號(hào):
年月日
年月日
土石方工程協(xié)議書 篇2
甲方:天津馳邦土石方工程有限責(zé)任公司乙方:
土石方聯(lián)營施工合同書
甲方:天津馳邦土石方工程有限責(zé)任公司 乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律,行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平誠實(shí)信用的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,甲方?jīng)Q定將天津?yàn)I海新區(qū)南疆工業(yè)園儲(chǔ)備基地土石方運(yùn)輸項(xiàng)目承包給乙方,為了明確甲乙雙方的責(zé)任和義務(wù),經(jīng)雙方多次友好協(xié)商一致同意簽訂以下條款:雙方共同遵守。
一、項(xiàng)目概況及價(jià)款:
1、項(xiàng)目名稱:天津?yàn)I海新區(qū)南疆工業(yè)園儲(chǔ)備基地
2、運(yùn)輸距離:主干道柏油路,起步150KM.至164KM 3、運(yùn)輸單價(jià):噸KM0.35元,(裝、運(yùn)、平,稅后價(jià)) 4、計(jì)量方式:過磅或者量方5、工程地址:南疆臨港開發(fā)區(qū)
6、工程量:本合同工程量暫定200萬立方, 7、施工期限:十八個(gè)月,以甲方通知進(jìn)出時(shí)間為準(zhǔn)。
8、住宿由甲方提供場地,乙方自行搭建,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。 二、工程款結(jié)算方式:
甲方按照合同的工程量總價(jià)款的5﹪,約3300萬元撥款到乙方賬戶,車輛按照計(jì)劃到位,支付月計(jì)劃25﹪的工程預(yù)付款,按照實(shí)際發(fā)生的工程量每十天結(jié)算一次,即每月結(jié)算三次,月結(jié)百分之一百,再撥付下月預(yù)付款,以此類推。
三、甲、乙方雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任:
1、甲方的責(zé)任:甲方確保乙方的車輛在裝、卸地點(diǎn)的道路暢通無干擾, 保六十噸載重過道費(fèi),超出部分過道費(fèi)乙方自己承擔(dān)。
2、甲方合理安排,乙方服從管理,所有車輛必須按照合同的.路線正常行駛,
因亂倒亂卸、等違章行為,按規(guī)定處罰,情節(jié)嚴(yán)重者轉(zhuǎn)交公安機(jī)關(guān)處理。
3、如乙方車輛進(jìn)入甲方指定的位置后,按照甲方約定時(shí)間不能夠如期開工超過24小時(shí),其損失由甲方承擔(dān)。
4、乙方的責(zé)任:乙方所有進(jìn)場車輛必須做到安全文明施工,所有駕駛?cè)藛T不準(zhǔn)酒后駕車,如出現(xiàn)事故責(zé)任由乙方自行承擔(dān),乙方將駕駛員的身份證、駕駛證、行駛證復(fù)印件各一份交給甲方備案,甲方不得另作它用。
四、其它條款:
1、因自然災(zāi)害或人力不可抗拒的因素造成不能正常施工,工期期限相應(yīng)順延,造成損失,甲乙雙方共同協(xié)商解決。
五、違約責(zé)任:甲、乙雙方共同遵守本合同的條款,違約方應(yīng)承擔(dān)守約方本合同的經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任。
六、糾紛處理方式:在合同簽訂所在地人民法院起訴或仲裁委員會(huì)裁決。 七、雙方在合同履行期間所有發(fā)生的問題分清責(zé)任,不得推諉,本合同未盡事宜,雙方友好協(xié)商后另簽訂附加協(xié)議書,附加協(xié)議書享有本合同同等的法律效力。
九、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)二份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:天津馳邦土石方工程 乙方:
有限責(zé)任公司
代表人簽字: 代表人簽字:
簽訂地點(diǎn): 簽訂日期:二〇XX年九月 二十九 日
土石方工程協(xié)議書 篇3
甲方: 身份證號(hào)
乙方: 身份證號(hào)
甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,在公平、減實(shí)、信任、平等合作、互利互惠的基礎(chǔ)上合作承包 工程,在不違反現(xiàn)行國家法律法規(guī)的前提下,達(dá)成以下協(xié)議。
第一條 合伙宗旨:
在合法合理的前提下,進(jìn)行工程建設(shè),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)工程利潤的最大化。
第二條 合伙經(jīng)營項(xiàng)目和范圍:
包工包料的方式合伙承包 工程,對(duì)外以
第三條 合伙期限
合伙期限為xx個(gè)月,自xx年xx月xx日起,至xx年
第四條 出資額、方式
各方均以現(xiàn)金方式出資,各出xx%,計(jì)人民幣(和本工程前期啟動(dòng)資金,后期因工程進(jìn)展需要各方以同比例方式繼續(xù)投資。
第五條 盈余分配與債務(wù)承擔(dān)
1、盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各種成本(工程中介費(fèi),建筑公司掛靠費(fèi)、稅金、施工班組勞務(wù)費(fèi)、施工機(jī)械租賃費(fèi)、項(xiàng)目部管理人員工資、施工水電費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、安全維護(hù)設(shè)施費(fèi)、預(yù)結(jié)算費(fèi)用、招待費(fèi),以及各方認(rèn)可的用于本工程的各項(xiàng)開支)后,所獲利潤按出資比例分配,均占。
2、債務(wù)承擔(dān):本著風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則,如成本工程出現(xiàn)虧損或施工中間出現(xiàn)的`有關(guān)處罰,按各方合伙人由合伙盈利償還,合伙盈利不足清償時(shí),以押金承擔(dān)責(zé)任各占xx%。
第六條 禁止行為
1、未經(jīng)三方同意,禁止任何一方以合作名義進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng);如其業(yè)務(wù)獲得利益歸合伙,造成損失按實(shí)際損失賠償。
2、禁止任何一方在同一工程項(xiàng)目地與他人合作。
3、禁止再加入其它合伙。
4、禁止合伙不利時(shí)退伙。
5、如合作雙方違反上述各條,應(yīng)按合伙實(shí)際損失2倍賠償。
第七條 合伙的終止及終止后的事項(xiàng)
1、合作因以下事由之一得終止:
。1)合伙期屆滿;
。2)各方同意終止合伙關(guān)系;
。3)合作事業(yè)完成或不能完成;
。4)合作事業(yè)違反法律被撤銷;
。5)法院根據(jù)有關(guān)當(dāng)事人請(qǐng)求判決解散。
2、合作終止后的事項(xiàng):
。1)即行推舉清算人,并邀請(qǐng)中間人(或公證員)參與清算;
。2)清算后的盈余,則按按比例分配剩余財(cái)產(chǎn);
。3)清算后如有虧損,不論合作人出資多少,先以合作共同財(cái)產(chǎn)償還,合伙財(cái)產(chǎn)不足清償部分,由前期資金承擔(dān)。
第八條 糾份的解決
合作人之間如發(fā)生糾紛,應(yīng)共同協(xié)商,本著有利于合作事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成,可以訴諸當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ骸?/p>
第九條 本協(xié)議自訂立合同之日生效。
第十條 本合同如有未盡事宜,應(yīng)由甲乙雙方集體討論補(bǔ)充或修改。補(bǔ)充和修改的內(nèi)容與本合同具有同等效力。
第十一條 本合同正本一式二份,合伙人各執(zhí)壹份。
甲方簽字:(蓋章)
乙方簽字:(蓋章)
年 月 日
土石方工程協(xié)議書 篇4
項(xiàng)目合作協(xié)議(以下簡稱甲乙雙方)
甲方: 身份證號(hào): 籍貫: 乙方: 身份證號(hào): 籍貫: 甲乙雙方本著公平、公正、平等、互利的原則訂立合作協(xié)議如下:
一、甲方將土石方工程和乙方 進(jìn)行合作。由乙方出資,乙方占總利潤的70%;甲方不出資,負(fù)責(zé)管理及項(xiàng)目的簽訂、收款等工作,甲方占利潤的30%。
二、本合作協(xié)議期即土石方工程施工合同期滿全部工程尾款收回完,協(xié)議自動(dòng)失效。
三、甲乙雙方合作期間,盈利或虧損各自按比例分配。
四、合作期間雙方一方持卡,一方負(fù)責(zé)保管該儲(chǔ)蓄卡密碼,以確保項(xiàng)目資金安全工程施工正常運(yùn)作。任何一筆款項(xiàng)支出都必須雙方簽字認(rèn)可或電話告知,以短信的`形勢(shì)等。
五、合作期間,甲乙雙方均不得以任何理由借用或暫用資金。
六、雙方的共同管理和施工期間收到的工程進(jìn)度款,只限本著本項(xiàng)目工程的機(jī)械費(fèi)及民工勞務(wù)費(fèi)用的支出,或工程相關(guān)的費(fèi)用支出。與本項(xiàng)目無關(guān)的資金費(fèi)用不得支出,每個(gè)月按比例支付部份分成。
七、合作期間隊(duì)伍的選擇及分項(xiàng)工程的定價(jià)由雙方共同協(xié)商確定。
八、合作期間一切施工技術(shù)管理及現(xiàn)場安排是由項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一指揮,且有權(quán)對(duì)在施工期間考察不合格的施工班組清理出施工現(xiàn)場,以確保工期及質(zhì)量目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。
九、甲乙雙方直接或見接引進(jìn)的各種施工隊(duì)伍,在施工過程中必須按業(yè)主方的要求,按時(shí)、保質(zhì)、保量完成自己合同約定范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容,不得以任何借口拖延工期,確保施工質(zhì)量一次驗(yàn)收合格。相反由此造成的一切后果及經(jīng)濟(jì)損失由該班組或該施工隊(duì)伍自行負(fù)責(zé),由此進(jìn)該施工隊(duì)伍負(fù)責(zé)全部散后處理事宜。
十、甲乙雙方在執(zhí)行合作協(xié)議期間有爭議的,雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決。
項(xiàng)目合作協(xié)議雙方簽字生效:
甲方: 乙方:
合作協(xié)議簽訂時(shí)間: 年 月 日
【土石方工程協(xié)議書】相關(guān)文章:
土石方工程協(xié)議書09-22
土石方工程協(xié)議書3篇04-04
土石方工程協(xié)議書9篇04-27
土石方工程協(xié)議書七篇08-24
土石方工程合同11-16
土石方協(xié)議書09-13
工程土石方運(yùn)輸合同02-08